当前位置：好文网>职场文书>协议书>建筑施工协议书

建筑施工协议书

建筑施工协议书集锦九篇

　　在不断进步的时代，用到协议的地方越来越多，签订协议可以约束双方履行责任。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编为大家整理的建筑施工协议书9篇，欢迎大家分享。

建筑施工协议书集锦九篇

建筑施工协议书篇1

　　协议编号：

　　工程名称：

　　管理单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　签订地点：

　　签订时间：

　　工程施工安全协议条款

　　协议名称：*

　　管理单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　按照公司《安全生产环境管理控制措施》安全管理的规定，结合本工程具体情况，为确保施工过程中的安全，双方达成如下协议。

　　1. 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3 主要工程内容：**铅矿职工住宅小区1组团工程及临时设施、安全文明施工、施工材料及物资上下车、施工机械的操作与维护等。

　　1.4 计划开工日期： 20xx 年 08 月 27 日

　　1.5 计划竣工日期：工程完工施工人员全部退场

　　2.施工单位（乙方）的责任和义务

　　2.1施工安全责任地段（范围）：、整个施工工地；、各种施工物资及材料制作、堆放场地；、施工围墙外的人行道；施工单位（乙方）保证在这一地段（范围）内进行施工作业，并对施工安全全面负责。

　　2.2建立、健全施工安全保证体系，实行安全逐级负责制，本工程项目施工安全负责人 ,全面负责本工程的施工安全，工程项目现场安全负责人 ,常驻施工现场，负责现场施工中的安全管理。

　　2.3结合本工程性质和特点，保证安全的安全防范内容为现场施工人员、机械设备设施安全使用状况、周边车辆及行人安全。

　　主要安全防范措施是执行《安全生产法》，建立安全保障体系，设专职安全员，落实安全生产责任制，严格执行

　　安全措施，安全操作规程，对施工人员进行安全教育培训。

　　施工现场搭设双排脚手架、围栏等进行施工隔离防护，材料进出堆放、垃圾清运，保护环境，四口五临边防护，工地消防保卫等工作，做到安全文明施工。

　　2.4向管理单位（甲方）提供相关的施工计划安排、方案、现场施工组织机构、现场施工管理人员等资料，以利管理单位（甲方）掌握工程施工情况，全过程监督施工安全。

　　2.5切实做好对通讯、电气、给排水等设施设备的`防护，如因施工防护不当造成通讯电气、给排水管网等既有设备的损坏，须及时恢复到原设备状态；造成通讯电气、给排水管网等既有设备的损坏，须立即通知设备管理单位，配合设备管理单位进行修复，并承担全部修复费用，由于施工防护不当损坏设备而影响正常生产（工作）、生活或造成事故，负全部责任。

　　2.6坚持文明施工，加强施工周边环境，行人、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理，如因施工管理、防护不力和机具、材料工程废弃物放置、管理不当影响正常生产（工作）、生活或造成事故，负全部责任。

　　2.7加强对施工作业人员的人生安全保护和管理，如因管理不善，保护措施执行不力造成人生安全事故，负全部责任。

　　2.8因工程施工，需拆除、迁移通讯电气、给排水管网设备，按规定与设备管理单位办理相关手续。

　　2.9主动接受管理单位对施工安全的监督和检查，并对检查出现的安全问题按要求限期整改。

　　2.10其他责任和义务：1、乙方应积极配合管理方切实做好自身安全防护措施及现场安全防护工作，避免责任事故发生。

　　2、乙方违章指挥、违章作业所造成的人员、设备、车辆等安全事故将负全部法律责任。

　　3、乙方发生安全责任事故后乙方负责人应及时组织安排进行救护处理，不得找借口推诿延误，事故所发生的一切费用将由乙方承担。

　　2.11乙方应加强对施工人员的管理，严格遵守《云南省社会治安综合治理条例》的有关规定，施工期间工地上不得留宿与工程无关的人员。施工人员必须手续齐全，所雇佣的工人必须持有身份证和暂住证，并报一份完整的名单到甲方，再由甲方报辖区派出所备案，以便加强管理。

　　2.12施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作。建立健全各项管理制度，工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材，严禁各类事故的发生，如发生上述事故，一切责任均由施工单位承担，甲方不负任何责任。

　　2.13施工队应加强施工现场的管理工作，严禁闲杂人员和小孩进入施工现场，由此引发的一切责任事故均由施工单位负全部责任。

　　3管理单位的责任和义务

　　3.1对本工程施工中涉及人员、设备、车辆安全的施工进行全过程监督。

　　3.2因施工造成通讯、电气、给排水管网设备损坏，应及时组织抢修，尽力减少损失和影响。

　　3.3积极、主动做好安全监督、检查和配合工作，尽力为工程施工提供条件。

　　3.4管理方（甲方）在乙方施工期间有权对乙方施工中所造成的安全质量隐患及违章行为进行教育及处罚，视情节危害大小给予100元-5000元不等的罚款。

　　4.发生事故时须逐级上报，不得隐瞒。

　　5.协议生效与终止

　　5.1本协议双方签章并报项目部主管负责人批准或核备后生效，工程完工且有关费用清算完毕后即告失效。

　　6.本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　7. 此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　管理单位：甲方中铁八局**铅矿项目部

　　代表签字：

　　项目部安质部经办人：

　　年月日

　　施工单位：乙方四川畅阳建筑工程限公司（柏继学施工队）

　　代表签字：

　　年月日

建筑施工协议书篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑管理条例》和相关法律、法规的相关规定，甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方，本着公开、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商，特订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。

　　2、工程地址：千佛崖一组洞子口矛地湾。

　　3、工作内容：基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。

　　4、工程规模：大小住户约40户左右。

　　二、工程造价和付款方式：

　　1、砼的上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土，砼振动棒、电机小型机具等)计算。

　　2、付款方式：

　　①不予付金额;

　　②中途按工程进度的工程量可借支;

　　③月底按完成工程量付总造价的80%;

　　④工程竣工，经验收合格后按实际完成工程量计算的总金额，减去借支和已付工程款、保修金后，30日内付清余款。

　　三、工程质量：合格。

　　四、工程保修金：甲方按总造价的3%计算，扣除乙方所承担工程的'质量保修金，等甲方竣工交付给业主后30日内退还给乙方。

　　五、甲方责任

　　1、甲方向乙方提供职工的食宿及各种施工场地。

　　2、甲方向乙方提前将各种建筑主要 (水泥、沙石)，搅拌机组织进场，一次性向乙方提供斗车五架。

　　3、甲方按合同约定给乙方组织好资金的支付，施工的各种技术指标工作。

　　六、乙方责任

　　1、乙方必须严格按甲方和业主提供的施工图纸，变更通知单进行施工。

　　2、合同签订后，乙方应立即组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。

　　3。乙方必须严格按建筑质量、安全管理条例、各种规章制度进行管理和文明施工，并严格按照安全生产纪律、操作规程进行管理和施工，严禁酒后上班等，如有违反发生的一切伤亡事故的一切经济责任和民事法律责任由乙方自行负责。

　　4、乙方在施工过程中，如不按施工图、变更通知、现行规范规定施工，所造成的返工一切经济损失和工程延误时间一律由乙方负责。

　　5、乙方如有偷卖、损坏甲方建筑材料、机具、食宿住处的设施的经济损失按现有价格的两倍惩罚。

　　6、乙方在施工现场施工时，坚持文明施工，以人为本，密切同甲方和业主配合，并和当地领导、父老乡亲搞好团结，服从领导管理，使施工能够顺利进行。

　　七、单方违约：按总造价的5%进行罚款。

　　八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工协议书篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的项目达成如下协议条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、工程地点：

　　4、项目业主：

　　第二条工程管理

　　1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。

　　2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。

　　3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。

　　4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。

　　5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。

　　第三条税金及管理费的扣缴

　　1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。

　　2、甲方按照工程合同总价 %（即人民币小写：大写：元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的 %收取管理费）。

　　3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。

　　第四条工程款的收取与支付

　　工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行：；帐号：；收款单位全称：。如需开设临时帐户，由双方共同管理。

　　工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的.资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。

　　第五条其它有关问题

　　1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。

　　2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。

　　3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。

　　4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。

　　6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。

　　7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。

　　8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。

　　9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。

　　第六条甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。

　　第七条合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。

　　第八条本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

　　甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　甲方公司联系电话：乙方联系电话：

　　甲方公司联系人：身份证号码：

　　签订时间：20 年月日签订地点：

建筑施工协议书篇4

　　发包单位：

　　承包单位：

　　甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、分包形式：

　　二、工程项目期限：

　　自 XX 年月日起开工至 XX 年月日止完工。

　　三、协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

　　（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；

　　（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的`落实以及防火工作等；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改。

　　8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

　　9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

　　10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

　　12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

　　13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。

　　15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

　　16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

　　17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地办理从业人员的登记注册手续。

　　19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

　　20、其他：

　　（1）为认真落实安全管理等规定以及责任制方针，乙方需向甲方交纳安全风险保证金元，以作为甲方对项目的安全监督检查和安全考评的奖罚。

　　（2）项目工程安全生产奖罚办法具体参照附件。

　　21、本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执二份。

　　甲方代表人：乙方法定代表人：

　　甲方安全负责人：乙方安全责任人：

　　XX年月日

建筑施工协议书篇5

　　发包方（甲方）：（简称甲方）承包方（乙方）：（简称乙方）

　　甲方因承建xxxx（四期）工程，经甲、乙双方协商一致，甲方将该工程中的 11~23幢的钢管脚手架工程承包给乙方施工，为确保所承包的施工项目顺利完成，经双方充分协商，共同达成如下条款，望共同遵守。

　　一、工程概况：

　　（一）工程名称：

　　（二）工程地点：

　　二、承包内容：

　　本工程范围脚手架的搭设，包括外脚手架、脚手架横档、垂直安全密闭网、脚手架拆除、材料堆放及整理、安全过道、安全平台、施工平台、安全护栏、施工机械操作棚搭设等内容，同时提供搭设上述脚手架的钢管、扣件、安全网、脚手片、每层的分隔条、连接杆、铁丝、安全帽、钢丝绳、花篮、钢丝绳扣件等材料，所有钢管必须刷油漆，外架脚手片满铺。上述施工搭设所需的材料乙方自行解决。

　　乙方同时提供木工内支模架所需要的钢管、扣件。

　　三、质量要求：

　　1、要根据施工图纸要求及施工现场需要进行搭设和施工，施工中严格遵守《建筑施工脚手架安全技术规定》和《建筑施工检查标准》的规定，脚手架的搭设必须达到标化工程要求。

　　2、乙方搭设的脚手架由甲方的施工员、技术员按照施工规范在施工前进行检测和验收，如果甲方认为需要整改的，甲方书面或口头通知乙方，乙方按照施工规范和施工实际要求进行整改，乙方拒绝整改的产生的损失由乙方承担。

　　3、乙方在施工中严格按照合同、规范、设计图纸、工程联系单及甲方技术人员的指示进行施工，对于甲方技术管理人员和政府相关部门的检查提供配合，但检查以下不妨碍乙方正常的施工为限。

　　4、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质安检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　四、工程进度及工期：

　　1、乙方必须按甲方的施工计划工期完工，精心组织劳动力。

　　2、甲方每月安排月度及部位计划，乙方按月度及部位计划配套竣工计划组织施工。

　　3、工期为年年甲方按照每天每平方米/元加付乙方工程款，甲方双方协商解决。

　　4、内支模架的使用时间为钢管、扣件进场之日起甲方按照每天每平方米/? 元加付乙方工程款。

　　5、乙方钢管、扣件等材料进场由甲方通知乙方或出具联系单，外脚手架拆除亦由甲方通知乙方，外脚手架的实际使用时间为钢管、扣件材料进场搭设至脚手架全部拆除之日止。

　　五、工程单价及费用结算

1、乙方实际负责脚手架搭设的工程的建筑面积，每m2按叁拾伍元结算（包括基础、主体、其他部分工程、场内其他防维护工程），工期内单价按实际建筑面积元/平方米，暂定总工程款为万元。

　　2、施工面积计算方法：其中汽车库2，按每m2元结算，自行车库和储藏室的面积按面积结算。

　　3、工程款支付：甲方按照月进度完成工程量的60%在次月10日前付给乙方工程款，主体封顶时应付至总工程款的75%，脚手架全部拆除付90%余款竣工验收后3个月付清。乙方施工人员工资部分以现金形式支付（工资部分按照总工程款的40%核定），乙方提供工资册和清单，其余部分按照乙方的指定支付。班主须提供正规有限或租赁支票后支付，遇特殊情况双方协商解决，如须项目部解决按0.75%收取费用。

　　4、如甲方需要搭设承包内容以外零星项目，乙方协助搭设，搭设所需要的费用双方协商确定，具体由甲方的施工人员或技术人员出具联系单或证明。

　　5、本工程结算工程量以竣工结算后的建筑面积为准。

　　六、文明施工

　　1、乙方必须在工人进场后十天内把工人花名册及身份证复印件（包括照片）交给甲方，人员调动要在花名册上及时调整。否则出现一切意外事故乙方负全责。严禁小孩等非施工人员进入施工现场，被甲方在施工现场查到者每人次扣罚￥50-100元，不服从劝告擅自混入施工现场而发生的意外事故由乙方负全责。

　　2、乙方不得使用18岁以下的非成年工，不得使用60岁以上的老年工和患有不适应本工种工作的疾病患者，乙方必须遵守执行。一旦被甲方在现场查到，每人次扣罚100-200元，违反规定擅自使用以上人员造成的工伤事故由乙方负全责。

　　3、乙方应遵照政府有关法令办妥施工人员的相关证件，甲方给予督促和协助。

　　4、乙方的施工人员做到持证上岗。持证率与甲方以放胸卡佩带均达到90%，凡甲方检查发现证件不全者罚￥10-50元/人次。

　　5、乙方应严格按照甲方的施工方案及有关安全规范、安全操作规程进行施工，对于施工场所必须拆除的设置围拦、文明施工措施等应在达到一定的安全保护临时施工后才能施工，在施工完毕后立即恢复。

　　6、乙方宿舍内，严禁乱拉乱拖220v电线;严禁在宿舍内使用电炉、电砂锅、电饭锅、煤气灶，一经发现除没收设备外，并罚款￥100元/只；严禁随地大便，违者罚款￥50元；严禁打架斗殴，如发生打架和盗窃等事件，每次罚款￥1000元/人：情节严重的由公安部门处理。

　　7、在施工期间，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务，其善后事宜由双方协商进行处理，在甲方施工安全设施、设备齐全的情况下。因乙方施工人员违反劳动纪律而发生违章安全事故，一切后果由乙方负责，甲方不承担事故任何费用。

　　8、乙方应爱护甲方各种设备、设施，并根据甲方的要求搞好宿舍的整洁卫生和布局。甲方对乙方实行检查监督，对违反者可以处以￥20-100元的罚款，并负责令限期整改。

　　9、乙方可以为本班组员工办理《意外事故伤害人身保险》或由甲方工地统筹缴纳。

　　10、乙方必须完全遵守安全操作规程、安全制度，乙方违反规程、制度，甲方有权视情节轻重予以处罚。

　　11、对于乙方在施工中的条件和合理要求甲方需提供必要的协助和便利，对于乙方的施工人员如果轻微违反制度反制度首先以教育为主，如果屡教不改的可以从重处罚。

　　七、成品的保护：

　　1、乙方承包范围内外脚手架、防护门等设施在工程未完工前，使用期间乙方应负责设施的保护工作，并保持设施的完好性、有效性；保护期间如果因自然损耗原因需要修复的由乙方予以修复，如果是因为甲方人为因素损坏或超过合同约定工期的，乙方在甲方出具修复联系单后给予修复，产生费用由甲方承担。

　　2、搭拆架子时不得损坏建筑物，如损坏必须及时修复并达到质量标准，所需费用由乙方负责。

　　八、材料设备管理

　　1、本工程所需内墙支模架、外墙脚手架的钢管、扣件、脚手片、安全网、铁丝等周转材料，消耗材料均由乙方提供，且自行保管、保养好。（钢管、扣件包括墙、柱板等构件模板工程加固所用材料）

　　2、乙方所供产品质量要求按国标及上级有关规定要求和项目部要求的合格产品，并且提供相应资料。并按有关规定做好进场材料的检测工作。

　　3、木工班所需钢管、扣件等支撑架材料，提前5天报乙方，乙方必须及时按规格数量进场，甲方需监督木工班妥善保管和施工上述材料，造成材料损坏的按照市场价值赔偿。

　　4、井架、人货两用梯和塔吊由甲方提供。

　　5、甲方为乙方妥善保管和管理上述材料提供必要的协助和配合，并且禁止其他班组人员未经同意随意使用乙方保管的材料。

　　九、安全要求：

　　1、乙方应负责对进场工人进行三级安全教育和安全技术交底，严格按照规范标准要求施工，以确保脚手架工程的安全可靠。

　　2、乙方应严格遵守安全生产，文明施工的有关法规条例，遵守甲方各项规章制度，不得违章指挥，违章操作；认真佩带好劳动防护用品上岗，确保施工安全。施工期间发生安全事故及工伤则由乙方自行负全责，费用由乙方自理。

　　3、甲方应组织工程监理、施工单位对脚手架分阶段验收，验收不合格不得使用，乙方应无条件整改至合格为止。乙方应对没验收合格的脚手架进行封闭管理，甲方给予协助。乙方对搭设的脚手架应定期进行检查维护，确保所搭设的脚手架在使用期内的绝对安全，否则发生安全事故一切责任由乙方负责。

　　4、乙方的'施工人员必须持证上岗，高空作业必须系好安全带，不得酒后作业和违章作业。

　　十、违约责任：

　　1、因乙方自身组织管理原因造成工期延误的，甲方处罚乙方每天3000元。

　　2、乙方应按进度要求配足工人，因乙方生产能力无法达到规范要求、工程进度无法保障，甲方可以要求乙方加快施工制度，如果乙方仍未达到要求的，严重影响工程进度的甲方可以解除合同，双方对实际发生的工程款进行结算后乙方退出施工，工程上的材料由乙方自行取回。

　　3、甲方未按照合同约定提供施工条件和提供配合义务的，乙方可以不进行施工，工期不扣除。

　　4、甲方未按时支付工程款及其他费用的，乙方可以拒绝施工，所造成的损失和乙方无关，乙方可以按照未付款部分要求甲方支付每天千分之一的赔偿金。

十一、双方的其他权利义务：

　　1、本工程甲方的履行代表为工程施工中的技术负责人、安全员、材料员等所有施工人员和管理人员，乙方的履行代表为工程实际承包人，代表的行为即为一方的行为无需再行授权。

　　2、本工程施工过程中双方出现合同需要变更由双方的代表人签订补充协议或由相关人员给乙方出具联系单。

　　十二、未尽事宜：

　　本协议未尽事宜，可双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。十三、其他：

　　1、双方在本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决，如无法解决的，双方均可以向合同签订地（杭州市余杭区）法院起诉对方。

　　2、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，本协议经双方签字盖章后生效，工程款付清，协议自然终止。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方代表（签字）：身份证号码：

　　签订日期：年月日

建筑施工协议书篇6

　　甲方：_________投资置业有限公司

　　乙方：_________建设工程有限公司

　　甲方投资的_________大厦工程发包给乙方施工，为明确责任，特对安全施工措施费用订立如下协议，共同遵守：

　　一、现场文明施工措施费的.基本费、现场考评费按________文件规定执行，甲方积极配合乙方办理相关手续，但奖励费不支付。

　　二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，合理投入，严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施，由此而发生的防护措施费，经工程师确认后，由甲方承担。

　　四、施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场保护保护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

　　五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　六、本协议一式两份，双方代表签字，单位盖章后生效。各执一份，监督执行。

建筑施工协议书篇7

　　甲方：xxxx投资置业有限公司

　　乙方：xxxx建设工程有限公司

　　甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工，为明确责任，特对安全施工措施费用订立如下协议，共同遵守：

　　一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按徐建发（XX）77号文件规定执行，甲方积极配合乙方办理相关手续，但奖励费不支付。

　　三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施，由此而发生的防护措施费，经工程师确认后，由甲方承担。

　　四、施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场保护保护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

　　五、甲方应对其在施工场地的.工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　六、本协议一式两份，双方代表签字，单位盖章后生效。各执一份，监督执行。

建筑施工协议书篇8

　　总包方(甲方):

　　分包方(乙方):

　　为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容（范围）：

　　分包方式：

　　二、工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、安全生产：

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

　　5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

　　7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

　　9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

　　11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

　　15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

　　16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

　　17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

　　18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的'一切后果由分包方全部承担。

　　19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

　　20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

　　21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

　　四、违约：

　　1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　五、争议：

　　当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

　　总包方：（盖章）分包方：（盖章）

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日