- 相关推荐
家装水电工程合同范本（通用15篇）
在人们愈发重视契约的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的家装水电工程合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
家装水电工程合同 1
业主 (以下简称甲方)：___________________________
联系电话：______________________________________
承包人(以下简称乙方)：___________________________
联系电话：______________________________________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议
一、工程概况
工程地址：_____________________________________________________。
工期：自___________年________月________日至___________年________月________日止。
工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等
二、价格
1、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米×_______平米；打隔墙_______元/平米；打踢脚线槽_______元/米；卫生间改造_______元/间；包管_______元/条；卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。
三、付款方式
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。
四、注意事项
1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。
2.乙方开出精确的'材料采购清单，甲方负责及时购买。
3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。
4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。
5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地点)。
6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。
7.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
8.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。
甲方(公章)：______乙方(签字)：______
______年______月______日 ______年______月______日
家装水电工程合同 2
甲方：_______
乙方：_______
甲方位于 一套楼房的水电改造前期由第三方改造后遗留诸多问题和不规范的地方，现甲乙双方经过友好协商，本着平等，互利，友好合作的意愿，达成如下协议：
一、施工前，有乙方工作人员与甲方在现场设计水电整改方案。
二、乙方所承包的水电路改造包括：
①水路整改
②电路整改
③水路，电路的封槽
④开关，插座的安装
⑤客厅顶部射灯线路的安装。由专业技术人员进行水电改造。
三、整改过程中所有使用的材料，由甲方负责购买。
四、在施工过程中遇到特殊问题后有甲乙双方协商解决。
五、进入该小区施工时需办理的相关手续，证件由甲方提供。
六、由乙方施工不当造成甲方经济损失，由乙方赔偿。甲方在前期考滤不周需乙方二次改造的，收100元/次人工费，材料费另计(乙方按原报价向甲方收费)。同时，乙方应本着为客户服务的原则，为甲方提供必要的设计方案。
七、工程款分两次付清，工程总承包价为壹仟贰佰圆整￥1200元，自合同签订后甲方支付总承包价的50%(￥600元)，整改完后支付总承包价的30%，(￥360元)乙方安装完开关插座后甲方支付总承包价的.20%(￥240元)。
八、乙方保证所作的工程同下游工种的衔接，乙方在施工期将严格遵守该小区物业公司的管理制度。
九、水路试压验收，系统升压至8公斤，30分钟后管路不漏为合格。
十、人为因素及人力不可抗拒因素所造成的水路，电路的破坏除外质保期为壹年，在保修期内我公司将承担您因本公司施工所导致的维修损失。
十一、本合同经双方签字后生效，合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)__________乙方(盖章)__________施工人(签字)__________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日_______年_______月_______日
家装水电工程合同 3
建设单位(甲方)：_______
施工单位(乙方)：_______
兹因甲方单位需要建筑水、电和其他附属工程壹项，依据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，经甲乙双方友好协商，在甲、乙双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上，甲方委托乙方负责 的改造工程。为使工程顺利进行，明确双方在办理及施工过程中的'权利、义务及经济责任，经双方协商，同意签订本协议。
1、工程地点：_______
2、工程范围：_______。
3、合同价(含税)：工程预算价为(大写)：_______。
4、工程日期：_______个工作日内完成。
5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰冻及法定假日而导致的停工，上述工程顺延。
6、该工程系包工包料方式进行施工，施工须符合设计要求及甲方提出的书面要求。对不符合设计要求和国家标准规定的，乙方必须无条件更换，返工。
7、保证质量，做到节约用料，如在施工过程中，遇到人力不能抵抗的自然灾害，造成损失，乙方不负其责。
8、工程施工时，双方须选工地负责人，以便取得联系，保证工程顺利进行完成。乙方应文明施工，符合施工安全规范，由乙方造成的安全事故乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
9、工程决算：执行国家、省市造价部门计价办法，材料单价按同期信息价，没有信息价的按甲方确认的市场价；工程量经甲方及监理确认后按实计取。甲方收到乙方完整决算资料后送有资质的造价机构审核，审核成果经甲乙双方签认后作为决算定案依据。
10、付款办法：在合同签订后支付合同价的30%作为预付款，竣工验收合格后一次性付清工程款。保修期一年。
11、乙方按照合同规定时间完成技术施工，工程竣工后所有管道及设施均免费终身进行维护管理，人为损坏另行计价维修。
12、本协议书经双方签字盖章后生效，本合同正本一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方(章)：_______乙方(章)：_______
代表人签字：_______代表人签字：_______
联系电话：_______联系电话：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
家装水电工程合同 4
甲方：______________代表(以下简称甲方)
乙方：______________代表(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田.南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；
(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；
(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；
(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；
(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；
(6)防雷接地安装；
(7)消防所有管网预埋及设备安装；
(8)弱电预埋及设备安装；
四、工期要求
乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：
包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币：23.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
1、由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；
2、当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%；
3、当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%；
4、当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%
5、总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
2、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的'原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。
(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十四、其它管理制度
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
联系电话：______________联系电话：______________
日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日
家装水电工程合同 5
甲方：_______
乙方：_______
经甲乙双方友好协商，就水电施工项目达成如下施工协议：
第一条：工程概况
1、工程地点：_______。
2、工程承包方式：
a.包工包料；
b.包公部分包料；
c.包工不包料。
3、工期_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
4、预计合同款价为：_______元。金额大写_______。若变更施工内容，变更材料等，造价按实际结算。
第二条：关于材料的约定
1、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应进行验收，如发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。验收合格的材料，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的.材料应均用于本工程，非甲方同意不得挪作他用。如乙方违背规定，应按材料的价格双倍赔偿甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、乙方确定开槽的路线。根据以下原则：线路最短原则；不破坏原有强电原则，不破坏防水原则，不破坏地暖原则。
2、所有开槽须先用划线标注确认后，方能开槽，水路管道采用_______mm水管，开槽深度_______mm，电路选用_______mm管，开槽深度 mm，且所有槽深度统一，横平竖直。
3、各单位回路单独走管，依据强电在上，弱电在下的原则，强弱电平行距离至少相距30cm，平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。
4、一根管子内最多走三根导线，三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的60%。
5、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定；pvc接头均需用配套接头固定；所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲；线管盒与pvc管均需用锣接固定。
6、须按先布管，再穿线的原则操作。如布好管后不能顺利穿线，需找出原因及时调整管位，重新穿线，直到能顺利穿线。
7、同根管内不能有任何接头，只能用完整的线。厨房电器、空调等插座线用4mm2的线，按实际电器位置分别布置插座盒，照明插座均用2.5mm2的线。
8、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入，电路改造中零线为蓝色，保护线为双色，其他颜色线路均可为火线。
9、水路完工后需进行施压验收（要求：_______个压力_______小时，期间压力不回落），每个电路回路都须需进行回路通电和耐压绝缘的测试验收。
第四条：其它要求
1、施工的工费在水电开槽后支付_______，改造验收合格后付_______。
2、自竣工验收之日起，工程保修期为_______年，保修期内因乙方施工等原因造成的质量问题，乙方需无条件维修；因房主适用维护不当等原因造成的损坏，乙方酌情收费维修。
3、乙方要确保甲方的施工进度，严格按甲方要求规范施工，确保能不间断施工。如确有事需停工离开的，应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的，须无条件返工，损失由乙方自行承担；如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的，甲方有权及时更换施工人员，中止合同，并要求乙方赔偿甲方相应的损失。
4、乙方应提前最少一天（特殊情况提前半天）向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单，尽量做到不少开和不多开。
5、改造完毕后，需用相机拍照，以备今后维修使用，在施工后 天内，乙方免费向甲方提供水路，电路改造图。
6、未尽事宜由双方协商确定。
7、乙方必须保证安全施工，并有专人负责现场指挥，在施工过程中造成的人员伤亡和财产损失及其他不可预测的一切以外事故，全部由乙方负责承担，房主不承担责任。
甲乙双方对以上协议条文均无异议，本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：_______乙方：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
家装水电工程合同 6
甲方：
乙方：
经协商，甲方同意将位于岳翠园7号楼2单元1201室的水电装修工程承包与乙方，水电工程总费用为2600元，人民币大写贰仟陆百元整，装修前甲方需一次性交付乙方工程材料费1500元。
工期自______年_______月_______日起，至于______年_______月_______日。 乙方工作主要内容：
1. 材料的场内搬运与管理;
2. 施工中，给水、排水，强电，弱点的安装;
3. 开槽，补槽，及后期现场的垃圾清运;
4. 规范施工的常规管理即由非常规引起的工程返工与增量处理;
5. 成品保护，及竣工验收。
材料要求：
埋管暗线需用BV-70聚氯乙烯铜芯硬线，必须选择熊猫、南鼎、上上、远东、新特、宝胜、南洋、金龙羽、鲁能、五彩江南，日晖品牌电线电缆。
型号、施工要求：
为了保证业主总控的.长期使用，进场时必须使用自备的配电箱。所有的电路和水路都需要走在顶部，这样可以方便后期设备的维护和维修。为了确保工程质量，厨房、卫生间和客厅空调线路都必须重新走线。这些措施将避免大型电器对业主总控的老化造成损害。
电路要求;
1、 点对点就近引线，保证线为活线便于以后维修;
2、槽的深度和宽度必须大于电线管的1.5倍。如果在墙上开横向槽，距离不得小于30厘米（承重墙）或50厘米（非承重墙）。电线管内的电线截面积之和不得超过线管截面积的40%。电线管、水管和燃气管应在同一平面，且彼此之间的距离应不小于100毫米。如果它们在不同的平面上，彼此之间的距离应不小于50毫米。电器插座和燃气管之间应保持至少150毫米的距离。
3、 线管必须用金属管卡固定，间距不能大于60CM。
4、 电话线网线和电视线不能穿在同一管路内。
5、 新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。
6、 强电弱电要用万用表进行验收测试
水路要求：
1、水管改走顶部时必须使用金属管夹进行固定，夹距不得大于60厘米。在水表、终端、转角和阀门处离固定点100毫米进行固定。水管在暗槽内时，不得有接头。
2、淋浴出水口为左热右冷，冷热水间距为15CM，出水丝口平面必须保证水平。
3、水电路线管不能在同一槽内。
4、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM，非承重墙50CM)。
5、下水改后需要进行水管通水实验，确保每个下水通畅。
6、水改后必须进行打压实验，打压8公斤左右，时间30分钟。
7、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管。
8、墙面封槽需平整，地面接头处不能高于地面2公分，便于以后贴砖。
9、提醒业主：增加或移动地漏要会抬高地面，平层改动马桶会抬高地面。
10、地暖或暖气管道区不能开槽。
11、完成施工后，必须进行打压试验。测试压力不得低于8公斤，测试时间为1小时，压力损失不得超过0.5公斤。
工程验收：
在工程结束后，甲方将对工程进行验收，包括水路打压和电路通断测试。如果存在不合格的项目，甲方有权要求乙方进行返工，乙方不得拒绝。若乙方严重违规，将扣除合同金额的 %作为处罚。经过验收合格后，本合同双方责任即行终止。乙方将保障甲方售后服务 年，并在此后承担相关责任。
甲方： 乙方：
______年_______月_______日______年_______月_______日
家装水电工程合同 7
甲方：_____________________________________________
乙方：_____________________________________________
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1、装修施工地点：_____________________________________________
2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、本项工程预计费用_____元人民币。
第二条 材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的`合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》及《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他—35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1、工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容：
1）水电开槽、布线、穿线、埋槽
2）所有水电施工过程的垃圾清运
3）水电施工的穿墙、打孔、切割
4）开关面板安装
5）小五金、马桶、的安装
6）后期灯具的安装
3、工程结算方式：
按实结算：
总价结算：20元/平米
第六条 违约责任：
1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付______元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付________元违约金。
第七条 纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条 其它约定：
1、双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
本合同经甲、乙双方签字后生效。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
合同有效期至_____________________。
水电工程保修五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字：
乙方签字：
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
家装水电工程合同 8
(发包方)联系方式：_______________
乙方：(承包方)联系方式：_______________
本着互相信任的原则，就甲方的家庭装修水电施工工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.装修施工地点：
2.工期：20__年__月__日至20__年__月__日
3.本项工程预计费用元人民币，大写：。
第二条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20.2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，返工费用由乙方承担，工期不变。3.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知后三日内组织验收，并办理验收手续。
第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生伤亡事故由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1.工程款付款方式：
2.乙方承包内容及价格：详见报价清单
3.乙方提供材料为：
4、甲方提供材料为：。
第五条施工工艺要求、验收要求
1、进场材料需按照设计和施工合同约定材料品牌、规格、型号进场施工,并报验监理验收，未经业主同意不得变更。
2、水电开槽注意事项：禁止在墙面横向开槽;禁止在楼板结构找平层开管槽，局部除外;砼的梁、板、剪力墙、地梁开槽深度不允许碰到钢筋;中央空调取孔，不允许在梁上取孔、严禁切断主筋开孔;
3、水电弹线定位，单管-管槽深度通常为34CM，砼墙面除外。
4、电线线径等径统一，分色统一：红色、黄色为火线色标，蓝色、绿色为零线色标，黄绿彩线为地线色标;
5、强弱分离：强弱电独立进入线盒、强弱不共管、强弱不共盒;
6、交叉施工规范原则：水管与电管的.交叉时，水管在下，线管在上;冷热水交叉时，热水在上，冷水在下;给水管与排水管的交叉时，排水在下，给水在上。
7、穿线要求：横平竖直，管卡固定间距为80-120CM，PVC胶饱满，接头处用螺接、防锈金属软管、盖板，合理用护套线;15米以内不能超过3个直角弯。
8、空调，热水器，插座，照明应单独设置回路，合理配线，按规范进行等电位联结，电路验收后86盒加保护盖保护。
9、给水施工要求：给水管主水管≥25㎜，支管≥20㎜，左边热水，右边冷水，阀门用球阀，并符合设计图纸要求;
10、给水验收要求：试压,30分钟不渗水，水压不下降为合格，检查管接部位。
11、排水施工要求：弹线定位，新老管接触点合理使用变径三通等配件连接、PVC胶饱满，防止返流、合理使用P弯防臭。排水严禁地漏与洗衣机排水串联在一起;洗衣机用排水管直径不得小于50mm;要注意地面泄水坡度。
12、排水检验要求：进行排水通水试验，排水通畅，不积不渗为合格，合格后用专用管盖保护，防止沙浆赌塞，签字。
13、未列明条款请参照建设部《住宅装饰装修工程施工规范》(GB-20)的规定。
第六条违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向厦门市建筑装饰协会提起仲裁。
第八条.其它约定：
1.双方同意由厦门金正园装饰工程监理有限公司进行独立第三方监理工作。
2.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
3.本项工程保修期为表面工程贰年、隐蔽工程伍年。
4.本合同签订后工程不得转包，乙方应亲自到场施工。
5.本家装水电施工合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：_______________身份证号码：_______________ 20__年__月__日
乙方签字(盖章)：_______________身份证号码：_______________ 20__年__月__日
家装水电工程合同 9
委托方（甲方）：_________________
承接方（乙方）：_________________
甲方委托乙方对居室水电工程项目进行安装施工，双方依据国家法律法规，经协商自愿签订本合同。
第一条 工程概述
1、项目：住宅水电安装。
2、地点：_________幢_________室，套内面积______________㎡。
3、施工安装内容：拆墙、打洞、开槽、强弱电线和开关插座安装、冷热水管及下水道安装、灯具及龙头安装。
4、总价；工程款_______元。增减项目需经双方商定价格后签字确认生效，依此增减工程安装项目并增减造价。
5、工期：本工程耗时________日。工程自_______年______月_________日起至______月_______日止，乙方应按时按质按量完成全部工程安装项目。
第二条 甲方工作
1、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。
2、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。
3、提供经物业管理部门认可的《房屋平面布置图》、《开关插座布局图》（、《用水器具布局图》、《灯具布局图》，并向乙方进行现场交底。
4、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路，应向物业管理部门办理手续，并承担有关费用。协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。
5、对工程施工质量进度进行监督检查，有权要求乙方对不合格的项目进行整改，以达到设计和规范要求。
6、施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打招呼，处理好邻里关系。
第三条 乙方工作
1、对甲方进场材料确认签收（在附件），合理使用材料，保证材料安全。
2、严格执行施工工艺规范，按合同规范进行施工，保质保量按期完成工程，解决由乙方负责的各项事宜。
3、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、短路停电、物品损坏等事故发生，万一发生，必须负责尽快修复或赔偿。
4、严格执行安全操作规程和防火安全规定，负责施工现场的安全，严防火灾，绝对保证施工现场的防火安全。自担施工安装过程中的伤亡责任，并承担由此造成的甲方损失。
5、严格按照本合同签认的工程量表和图纸进行施工，做好强弱电线路走向标注记录，提供强弱电线路正规图纸。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的材料、设施和施工成品进行保护。
第四条 质量要求
1、工程施工标准，双方同意参照_________国家标准《住宅装饰装修施工工程规范》规定。
2、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
3、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责，乙方采购的材料、设备、产品质量由乙方负责。
4、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用双方应另签补充合同。
5、其他质量要求和标准。
第五条 材料供应
1、甲方提供的材料均应用于本合同规定的装修项目，非经甲方同意不得挪作他用，乙方如有挪用应按材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备应符合质量要求，规格有差异的禁止使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购的材料、设备均应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应。
4、甲方提供的材料由于乙方保管不当，应由乙方负责双倍赔偿。
第六条 付款方式
1、乙方按本合同约定的时间进行施工，按时按质按量完成本合同约定的灯具安装以外的工程项目，甲方按本合同约定价款的60%预支付工程款，灯具安装完成通电试灯后，经双方验收确认，再支付30%工程款，剩余10%为质量保证金。
2、质量保证金在本合同规定的质保期内，无任何质量问题时，甲方一次性支付。
第七条 工程工期
1、因乙方原因而延迟完工，按本合同违约责任条款处理；因甲方原因耽误工期，完工期限顺延。
2、由甲方提供的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担。由于乙方施工原因造成的质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。
3、在施工过程中，因为乙方施工质量问题返工导致工期延误，按本合同违约责任条款处理。
4、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签字认可，甲方需承担全部施工费用且工期顺延。
第八条 工程验收
1、本合同工程验收按《工程验收单》的标准进行。本合同约定的'工程分两个阶段验收，除灯具安装以外的工程全部结束后，乙方应组织甲方进行预验收，工程质量验收合格后，双方确认后在附件上签字，然后办理工程移交和预结算手续。
2、灯具安装试通电亮灯后，双方在进行总验收，合格后在附件8上签字，然后办理结算付款手续。
3、甲方如不能在乙方指定的时限前来验收，应及时通知乙方，如果双方同意，可以另定日期验收，但完工期限按甲方耽误的天数顺延，因此给乙方增加的费用由甲方承担。
第九条 质量保证
1、在正常使用条件下，装修工程质量保证期限为5年。保修期自本合同工程验收合格之日起计算（见附件8《水电安装验收单》）。
2、质量保证期限内，乙方提供免费维修服务。正常使用条件下的维修项目，乙方免收维修费和材料。质保期外和非正常使用的维修项目，乙方维修费和材料费按成本价收取。
3、质量保证期内，乙方工程出现质量问题，乙方在甲方问题反映的当天来维修，甲方不扣除质保金；乙方在甲方问题反映二天后，每迟一天来维修，甲方将按10%的比例扣除质保金。即使扣除质保金，但仍不能排除乙方免费维修的责任。
第十条 违约责任
1、合同生效后，在合同履行期间擅自解除合同的一方，应按本合同总价款的50%作为违约金支付给相对方。因擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应按实际损失数额赔偿。
2、工期延误，每日按本合同总价的2%扣减合同价款，最多扣至合同总价的50%。
3、交付验收中的质量问题必须整改，未整改或整改仍不达标的安装质量问题，甲方有权拒绝验收签字。由此耽误的时间，按工期延误处理。
4、非文明施工造成对甲方的损害未修复或未赔偿的，甲方将在付款时等价扣除。
第十一条 争议解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2、双方不愿通过协商解决，或协商解决不成的，可以向法院提起诉讼。
第十二条 合同变更或终止
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后，另签补充协议。
2、本合同履行过程中，因为特别原因，任何一方提出终止合同，须向另一方采取书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，视为本合同解除。
第十三条 合同生效
1、本合同及其附件自双方盖章或签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等法律效力，补充合同条款与原合同条款有矛盾时，以时间在后的条款为准执行。
3、本合同及附件一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（业主）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
电话：_____________________ 电话：_____________________
身份证号：_________________ 身份证号：_________________
住址：_____________________ 住址：_____________________
签字日期：_________________ 签字日期：_________________
家装水电工程合同 10
业主(以下简称甲方)：___________________________
联系电话：______________________________________
承包人(以下简称乙方)：___________________________
联系电话：______________________________________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等法律，在平等公平的.情况下签定如下协议
一、工程概况
工程地址：_____________________________________________________。
工期：自___________年________月________日至___________年________月________日止。
工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。
具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等
二、价格
1、甲方以水电改造工钱人民币
_______元/平米×_______平米;打隔墙_______元/平米;打踢脚线槽_______元/米;卫生间改造_______元/间;包管_______元/条;卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。
三、付款方式
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。
备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。
四、注意事项
甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。
乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。
乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。
乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。
乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地点)。
甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。
未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。
甲方(公章)：____________________
乙方(签字)：____________________
_____________年_______月______日
_____________年_______月______日
家装水电工程合同 11
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲方现把山东莱阳大酒店的室内给水安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。
一、工程项目及其工程量：室内给水安装工程(地下一层、地上二十一层)。
二、工程承包形式：包工包料。
三、工程承包范围和内容：
莱阳大酒店的室内冷、热给水的'安装，地下室给水总管的安装(给水总管至室外1米处为界)地下室及楼层内的不锈钢水箱(不包括消防水箱)，生活给水泵，每个卫生间安装三角阀2个(冷、热水各1个)。
四、工程承包期限(工期)：从______年_______月______日至______年_______月______日止。
五、工程质量要求：符合国家《建设工程质量管理条例》有关规定。
六、工程施工安全要求：严格按照国务院颁布的《建设工程质量管理条例》和省有关安全生产管理的相关规定进行施工安装。
七、工程承包总价：一次性包干人民币1897554元(大写：壹佰捌拾玖万柒仟伍佰伍拾肆元)，详见工程概(预)算书。
八、工程结算及支付方式：本工程项目在双方签订合同后，由甲方一次性支付总工程款的95%，其余5%工程款在保修期满后付清。
九、本合同未尽事宜可通过双方协商解决。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格并付清工程款后失效。
十一、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方： 代表人：
乙方： 代表人：
______年_______月______日______年_______月______日
家装水电工程合同 12
甲方：___________（发包方）
乙方：___________（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点:______________________。
2、工程承包方式：
a、承包人包工包料；
b、承包人包工部分包料；
c、承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的'损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-______和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-______并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20％。
2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米
5、乙方承包内容：
水电开槽、布线、穿线、埋槽；
所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
水电施工穿墙、打孔、切割；
开关插座面板安装；
小五金的安装；
后期灯具的安装（水晶灯另计）；
其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）
___年___月___日
乙方________签字（盖章）
___年___月___日
家装水电工程合同 13
甲方：___
乙方：___
为进一步明确甲乙双方责任，保障双方利益，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成本协议。
一、工程概况：___
1、工程地点：___
2、工程名称：___
3、建筑面积：___
4、工程结构：___框架结构
5、开工日期：___开工自_____年_______月_______日至_____年_______月_______日竣工。
6、承包价格：___
二、承包形式及承包范围
1、水电工程项目：___室内强电安装，室内水暖安装，不包括外网工程及附属工程，不包括智能弱电工程。
2、水电工程大包方式承包给乙方施工。室内强电进户管路预埋，室内强电穿线管预埋，室内强电分户计量箱安装(不包括计量表采购，由甲方自已采购，乙方安装)，室内强电各户开关箱安装及室内照明安装(依据图纸)。室内水暖管路安装，室内水暖管路预埋(不包括各户水计量表采购，由甲方自已采购，乙方安装)，室内上下水管路安装，
不包括水暖外网及附属部分安装。
3、以上各项依据设计图纸施工，变更部分甲方现场签证。
三、承包价格及计算规则：___
高层17层以建筑面积 元/㎡，多层以建筑面积 元/㎡。以图纸为准，确定面积，如有变更以现场签证为准。
四、工程款拨付方式：___
1、高层(28层)乙方垫付到主体结构10层完成，甲方第一次支付给乙方工程款，按完成工程量的80%结算;从10层到主体完成期间甲方分多次支付给乙方工程款。○110层到20层按完成工程量的80%甲方支付给乙方工程款;220层到封顶按完成工程量的80%甲方支付○
2、多层部分乙方垫付到主体结构封顶甲方第一次支付给乙方工程款，按完成工程量的80%结算。以后以三层为一个结算单位，计算工程量为结算金额的80%，甲方付给乙方工程款。
3、结算工程款以每栋单体楼为一个单位，逐栋结算(按合同完成量)。
4、工程完工后验收合格10日内甲方结清其余款项，扣除工程总价的3%作为保修金，保修期2年期满后，10日内全额退还给乙方。
五、工程工期及质量标准：___
1、高层：_____年_______月_______日开工工期(具体以甲方实际开工日期为准)竣工时间_____年_______月_______日;多层：________年_______月_______日开工工期(具体以甲方实际开工日期为准，竣工时间 年 月 日(注：___如遇不可抗拒的自然灾害或因甲方原因延误工期，则工期顺延)。
2、工程质量按国家验收标准及地主标准合格为准。
六、履约方式：___
1、协议签订后乙方向甲方交纳 万元合同保证金，大写
2、乙方按合同指定进入现场，施工按合同的付款方式付款。
七、甲方责任和义务：___
1、为乙方提供合法有效的施工蓝图(5份)
2、保证施工现场三通一平。
3、提供施工宿舍(不包括床铺、生活用品)水、电费用由甲方负责。
4、提供施工现场临时设施的搭设材料。
5、负责乙方工程进度、质量标准、安全生产、文明施工的'监督检查指导工作。
6保证工程款按合同约定及时到位，工程人工费用必须支付到农民工手中，甲方负责监督。
7甲方不按合同约定付款，造成工程工期延误或工人停工，甲方承担由此造成的一切后果并承担相应的经济损失。
8、甲方原因造成乙方停工48小时以后，每个工人每天付生活费20元，停工工资补助按国家规定执行。
9、负责材料的二次转运费及人工签证。
10、乙方不提供所有施工中的税金及税务发票，由甲方承担。
八、乙方责任和义务：___
1、服从甲方管理人员的正确领导和指挥。
2、按照甲方工程施工形象进度计划如期开工。
3、保证做到文明施工、安全生产、保证做到工完场清，用料节约，质量合格。
4、认真做好进入施工现场人员三级安全教育，严禁打架斗殴，聚众斗殴，聚众闹事，工人不允许低于18岁或大于60周岁，违者罚款10000元造，造成后果乙方负责。
5、特殊工种人员必须持证上岗。
6、按甲方要求，保证做到规范化管理，文明施工，安全生产，如发现有违规行为，接受甲方处罚。
7、工程款必须专款专用，及时发放到农民工手中。
8、乙方按图纸施工，保证工程质量，如材料浪费，由乙方承担浪费部分材料费用。
9、进入现场后，如乙方人员不到位或人员不够用，造成的工期延误所造成的损失由乙方负责。
九、双方约定：___
1、乙方因管理混乱，出现违规违法事件，造成不良后果，均由乙方负责。
2、出现人身伤亡事故，按国家相关规定处理。
3、双方如不能按本合同约定执行均属违约，违约所造成的经济损失，均由违约方承担责任。
十、其他事宜：___
1、因乙方原因造成工期拖延，每天罚款壹仟元整(1000元)。
2、材料：___甲方材料由甲方接收看管，乙方材料、设备由乙方接收自行看管。
3、此工程基础部分按一层建筑面积的50%计算。
4、因甲方资金不足，材料短缺及各种其他原因造成乙方停工，由甲乙双共同协商解决，如双方未达成共识，交由当地仲裁部门解决。
5、乙方所承包的工程费用不含税费，乙方不提供任何含税发票。
6、甲乙双方签订合同后，乙方预付甲方 壹拾 万元整做为合同保证金，乙方人员、设备进入现场后，甲方返还乙方伍万元保证金。如甲方不能在合同规定日期内开工，甲方必须及时退还乙方壹拾万元保证金全款。如果乙方未按甲方规定日期按期进场，甲方有权解除合同，保证金不予返还。
7、此合同一式四份，双方各执两份。
以上本协议条款双方签字盖章后生效，具有法律效力，工完款清，合同自行失效。
甲方盖章：___ 乙方盖章：___
法人代表(签字)：___ 法人代表(签字)：___
身份证号：___ 身份证号：___
联系电话：___ 联系电话：___
签订日期：_____年_______月_______日
家装水电工程合同 14
发包人：__________________(以下简称：甲方)
承包人：__________________(以下简称：乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：______(以下简称：本工程);
工程地点：
施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的'主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：
A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为__日;开工日期为：__年__月__日，竣工日期为：__年__月__日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
本合同一式两份，双方各执一份。本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
甲方(公章)：___________
乙方(公章)：___________
_________年____月____日
______年_______月______日
家装水电工程合同 15
发包方(全称)：________________(以下简称甲方)
承包方(全称)：________________(以下简称乙方)
为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就____水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称：
2、工程地点：
3、设计单位：
4、监理单位：
二、工程承包范围：
1、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、合同工期：
1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。合同签订后__天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
2、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔：
a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。
b、因不可抗力造成的工期延误。
c、 1周内连续停水停电累计超过__小时且确实影响施工。
3、乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天__元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天__元的罚款。如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。
四、付款方式：
1、单体不低于__栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。
2、乙方根据工程进度于每月__日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在__个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的__%支付该月工程进度款。
3、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的'__%。自办理交付使用之日起__个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的__%。余款__%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起__年后完成全部保修工作__天内付清余款。
4、工程款的__以现金支付，但乙方应提供工资册，余下的__以公司户头转账至材料商的方式支付。
五、工程质量标准及验收：
1、按国家工程施工质量验收评定标准合格。
2、双方对材料、工程质量有争议，由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方承担。
六、材料、设备管理要求：
1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
2、本合同签订后__个月之内，乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±__%，超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。
3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前__个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前__个月进行审批。
七、合同生效与终止
1、双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
2、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等。
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：___________
乙方(公章)：___________
_________年____月____日
【家装水电工程合同】相关文章：
家装合同07-19
关于家装合同03-28
家装施工合同01-20
油漆家装合同11-25
家装定金的合同01-10
家装门窗的合同01-11
家装施工合同12-28
简单家装合同10-24
家装泥工合同10-10
