当前位置:好文网>实用文>合同范本>清包人工费简单合同

清包人工费简单合同

时间:2024-08-27 17:15:40 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

清包人工费简单合同(精选5篇)

  随着人们法律意识的建立,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编收集整理的清包人工费简单合同(精选5篇),希望对大家有所帮助。

清包人工费简单合同(精选5篇)

  清包人工费简单合同1

  甲方:(发包人);单位:

  乙方:(发包人);单位:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同:

  一、工程名称:

  厂房;

  二、工程地点:

  沭阳县官墩乡;

  三、清包工:

  四、承包范围:

  本工程设计图纸中的所有钢筋工,甲方提供钢筋,塔吊,其余都由乙方自己负责;

  五、开工日期:

  _____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准);

  六、工程单价:

  按每平方米43元计算;

  七、付款方式:

  工程开始到一层现浇面结束,五日内付工程款量的20%,二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的.20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;

  八、双方责任:

  1、甲方向乙方提供一套完整的图纸,相互交流,如有不符要求应及时向甲方提出,否则后果自负;

  2、乙方配备现场施工用电至电箱;

  3、乙方配合甲方专职人员,负责现场协调,安全文明施工;

  4、上报施工队人名单,保证农忙不停工,所有参加施工人员均为合法公民,所有个人必须自行买保险;

  5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;

  6、对甲方材料做到按需使用,不得浪费,如有合理,可以节约,要向甲方提出,如让甲方查出浪费材料,予以重罚;

  九、工期延误

  如重大设计变更,因气候影像较大,停电,时间则相应顺延;

  十、违约责任

  乙方施工人员必须戴好安全帽,上班时不得喝酒、打架、聚会闹事,发现一次相关事件由相关人员负责,并且甲方对乙方进行经济处罚500/次;

  十一、质量管理

  质量等级,合格,乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;

  十二、施工安全、施工生产目标承诺

  1、杜绝重大安全事故,事故后果由乙方承担;

  2、杜绝设备、火灾事故;

  3、安全生产、文明施工;

  十三、合同有效期限

  自_____年_____月____日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;

  十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁;

  十五、本合同一式两份,由甲方双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效!

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  清包人工费简单合同2

  发包方:(甲方)

  承包方: (乙方)

  龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置用房项目工程,由乙方承包采用清包方式。因生产需要,甲方愿意将该工程劳务承包给乙方施工,由乙方组织有资质的施工劳务队相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的权利和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关法律、法规,经甲、乙双方共同商定达成以下协议,共同遵守执行:

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 承包范围及方式: 区 楼劳务清包

  四、 建筑面积计算规则:

  按现场所施工的实体建筑面积进行计算。计算方法:按贵州 04土建定额规定计算建筑面积。

  五、工期及工期要求:

  1、计划开工日期:年 月 日,如本工程在施工过程中因甲方或不抗拒因素影响,乙方应立即打申请报告申请工期顺延,如果因自身原因导致超出合同工期,则每天按5000.00元违约金进行处罚(最高处罚50万元)。

  六、质量:

  乙方的施工质量从国家现行施工质量验收规范及设计图纸、施工说明、实际变更等技术文件为依据,乙方所施工的分布质量必须确保验收合格,达到国家合格工程标准,若达不到规范验收标准,造成的返工、包括工、料和业主方的经济损失由乙方全部负责。

  七、乙方承包方式及内容:

  1、基础工程:

  (1)桩头清凿、砖胎膜、承台、基础梁、垫层、抽水等全部工程施工(不包括土石方),甲方只提供主材(钢筋、混凝土、砖和砂),其余辅材均有乙方承担。

  2、主体工程

  (1)按图纸施工方案所有支撑模板的部分均属乙方承包范围,包括构造柱、女儿墙,天面结构、过梁、连续梁、窗台板、阳台、压顶、反边等工程内所有模板零星安装和拆模。

  (2)分项工程的作业内容包括基础、主体阶段的所有模板制作、安装、拆除及周转材料场内转移。

  (3)承包范围内所有砖砌体拉结锚固及装模时的钻洞、插放、固定、按图纸及技术交底要求操作。

  (4)文明施工,工完场清。

  (5)后浇带模板安拆及施工缝模板安拆。

  (6)负责放线及模板放样,并及时上报甲方复核。

  (7)铁板预埋件制作安装。

  (8)穿墙杆螺母购买、清理;蝴蝶扣购买,模板内衬、穿墙套管等由乙方购买。

  (9)自备料具:铁钉、铁线、棉线、测水平胶管、水鞋、手提电锯、钉锤、扳手、手锯、墨斗、及铅笔、卷尺、吊锤等。

  (10)其他:

  ①、模板每使用一次就必须拔一次钉子,拔完钉子后归堆。

  ②、拆梁版模时,模板不能直接冲到楼面,高度超过2m用人工传递下来。

  ③、模板拆除后,木枋、模板、钢管、扣件及时转移或按不同规格、长度、好坏归堆在指定的地点,浇捣砼过程中必须安排两人以上施工人员值班和操作。

  (11) 建筑物周边双排外脚手架的杂物不定期清理,任何时候应保持脚手架的干净整洁。

  3、钢筋工程包括内容

  (1)、整个工程所有的钢筋加工制作,安装、绑扎、预埋。自带钢筋加工机械。

  (2)、钢筋加工包括:钢筋的冷拉、钢筋闪光对焊、柱子竖向钢筋加工并分运到每条柱电渣指定地点焊接好{包括电渣、焊机、¢28以上采用机械连接,乙方负责、钢筋垫块制作、分项工程的作业内容:基础、主体工程钢筋绑扎等所有钢筋工程均由乙方承包、剩余料归堆、转移、施工过程中的文明清理、工完场清。钢筋原材料进场后由乙方负责下车,乙方派人配合指挥堆放好。 自备料具,扎丝、扎钩、钢筋保护层吊架等。柱、墙、反梁脚定位钢筋的选择,墙体拉接筋的加工,预埋等。按图纸下料单施工,如由乙方原因造成不合格品,发生的一切费用由乙方负责。

  (3)、其他:

  钢筋设备的就位、安装、保养。 柱钢筋绑扎的简易架子{门式}搭、拆及归堆。工序绑扎后剩余钢筋收集后调运到半成品堆场分类归堆。 钢筋加工产生废料控制在2.5%以内,超过部分由乙方按进场价赔偿给甲方{费用直接从劳务费中扣除},废料由甲方处理,钢筋和焊接接头的试件取样,二次结构的构造柱所有钢材制作、安装。

  3、砼工程:

  {1}整个工程所有的砼施工,包括零星的{如:构造柱、过梁、连系梁、窗台板、卫生间及栏杆反边、天面层的防水线找平层等}。

  {2} 砼工程均采用泵送混凝土。局部结构、零星砼采用人工上料机伴制,砼塔吊浇捣{人工由乙方负责}。

  {3} 分项工程的作业内容包括:泵管加固、遮挡砼用的钢丝网由乙方购买、砼振岛、砼二次过面等,砼二次过面质量达到优良,观感良好。

  {4} 砼浇岛完成后,必须按施工规范覆盖养护或淋水养护、冬天保温柴火覆盖物由乙方负责,砼浇岛过程撒落的砼{特别是外墙剪刀墙上的砼}需清理干净。

  {5} 砼拆模后,必须对砼外观、尺寸、平整度、垂直度等进行检查,并按要求进行打凿、补混凝土、高标号水泥砂浆等处理。

  {6} 砼表面必须清理干净,砼天花面板要求平整光洁,平整度控制规范以内.

  4、砌体工程:

  所有砖砌体均由乙方承包{含天面隔热层板、明暗沟、散水}。乙方必须按图纸和施工规范施工,负责淋砖、运砖、预埋木砖、过梁、圈梁钢筋制作、绑扎等工作。自备料具: 铁铲、斗车、灰桶、灰刀等。

  5、楼地面工程:

  {1} 楼地面:施工砼板时,平整度误差控制在2cm以内。卫生间要做好水泥砂浆防水层、柔性防水层、填煤渣砼面层,坡度按1%放坡到卫生洁具或下水口{贴砖不含在内},具体按图纸要求施工。

  6、各类施工机械、机器工具、外架工程等。

  {1} 甲方负责施工用电到建筑物,用水用电安装按施工组织设计和安全规范施工。

  {2} 塔吊、施工电梯及钢筋加工机械均由乙方按施工组织及施工进度要求提供,施工用的各类机械、工具设备、根据工程的需要随时增加所需要的数量。

  {3} 施工机械资料要齐全,由乙方负责办理安装、验收及备案等手续,并配备有专职操作人员{保证做到持证上岗}。

  {4} 塔吊、升降梯和外架须无偿提供给其他分项工程施工(栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯班组)使用。

  7、验收:除甲方另行安排施工和建设方施工的'项目外,其余工程全部由乙方完成,直到验收合格为止。

  8、不含承包范围有:栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯房、防水、楼梯间公共区域贴砖和刚结构部份。外墙约定为外墙漆,如采用外墙面砖饰面另行根据当时市场行情协商计价。

  9、保证金:甲乙双方签订合同时交适当定金,进场施工开始10日内交足 元合同违约金之后,且乙方不再向甲方交付任何保证金。

  10、保证金返还:为确保甲乙双方诚信,待乙方垫资施工至主体一半工程量,甲方返还乙方50%保证金,余下主体封顶后全部返还。

  八、合同价款:

  1、乙方按合同承包内容、范围及质量、工期要求完成任务,承包单价为 元/m2包干,按以上所承包的分项工程及工作内容,此单价为一次性包干价,含工资补贴、病休、劳动社保、安全文明施工措施费等全部包括在次单价内,甲方不作其他任何补助。

  2、本单价不作任何工程税金,所有税金由甲方负责,但乙方应向甲方提供工人工资发放工资表。

  九、计算方式及工程款的拨付:

  1、结算方式:

  即结算建筑面积×本合同相应单价=总价(不含税)

  1、 工程款的支付方式:

  乙方从开工时起自垫资修建至工程主体验收合格(建设主管部门)后,一周内结算总价的60%(即全体框架按每平方252.00元支付给乙方)。乙方在本工程的垫资过程中如因资金不足等因素,造成工地停工,五日内不能复工,乙方无条件退场,所做工程量不予结算,民工工资由乙方自行负责,在施工过程中乙方因人力不能满足施工要求,甲方有权向乙方提供民工,工资在乙方工程款中扣除。

  2、乙方完成全部工程量,竣工验收合格(建设主管部门综合验收)后一周内支付总价的97%,剩余3%保修在一年之内没有质量问题,甲方一次性退还所扣留乙方1%的保修金,第二年全部返完。若有属于乙方施工的质量问题,乙方应无偿维修。甲方施工的工序必须与乙方施工进度同时跟上,乙方的垂直运输机械在乙方的工程量正常施工期间必须无偿供其他班组使用,不计任何费用,但如果因甲方的其他班组的进度不能跟上乙方,拖延了乙方的正常施工工期,乙方的垂直运输机械的造成损失费用均由甲方安排的班组负责。洗管设施、播料机械等费用全部由乙方负责,乙方必须听甲方指挥安排,确保安全文明施工。

  十、甲方的权利和义务:

  1、负责向乙方提供施工图纸3套、并向乙方进行质量安全的技术交底。

  2、每月向乙方下达施工作业进度计划,并督促乙方按月完成。

  3、甲方按规定及时提供属甲方供应的建筑材料计划,如因甲方材料供应不及时而造成停工三天内不能复工,甲方需赔付乙方一切经济损失,延误的工期由甲方自负。

  4、负责管理和监督控制进度、质量、安全文明施工等。

  十一、安全:

  在施工中,乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全生产管理,做好自身的安全检查工作,消除事故隐患,必备专业的安全人员,随时配合安全检查人员的监督检查,若乙方违反甲方安全管理,甲方将视情节对乙方进行经济处罚。必须确保施工期间无重大安全事故,超出叁万元以外的经济损失(保险公司赔付后),甲、乙双方按比例划分,甲方负责经济损失的80%,乙方负责经济损失的20%,甲方必须办理意外伤害不低于80万的工伤保险。本工程团体保险费用由甲方负责。

  十二、文明施工:

  1、本工程在施工过程中,乙方必须听从甲方的指挥安排,服从甲方的管理,遵守项目部的各种规章制度,不得无理取闹和适用不文明用语,尊重上级领导检查工作,搞好班组三级教育,接受甲方的各种违章处罚,若拒签罚单,以人证和照片为准,罚款必须兑现。乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施,不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜,保持现场及住房等整洁、卫生、文明。材料堆放整齐,做到工完料清,达到国家文明施工标准,若达不到标准,造成的一切损失和处罚由乙方全部负责,清洗槽和厕所由乙方修建并派专人每天清洗,甲方不支付任何费用。

  2、乙方必须按现场文明施工管理有关文件规定进行施工。本项 目住宿、劳务用品、安全帽、带、绳等全由乙方负责,甲方不支付任何费用。施工期间,乙方工人不能住入工地,乙方负责在外解决,甲方不支付由此产生的房租水电费,乙方和各班组自行负责。

  十三、补充条款:

  1、本工程因乙方垫资修建的过程中,若因乙方资金不足,拖 欠民工工资造成工地工人闹事,乙方承担甲方一切损失,包括名誉损失费。如因甲方原因造成工程停工超过5日,甲方须赔偿乙方所有投资利息和机械及钢管架料的租赁费。工人生活费按50元一天补贴,超过30天不能复工,乙方有权要求退场,甲方须结清乙方所有工程款,并在30天内结清给乙方的一切赔偿。

  2、因甲方到拨付进度款时未拨付,超过30天甲方应向乙方 支付本次拨款总额的违约金按3%/月计算,并即时结清进度款及违约金,而造成的工期延误带来的一切损失由甲方自行承担。

  3、水电方面、甲方负责将水接通到现场;甲方只负责将电接 通至一级配电箱,其余全部由乙方负责。工料乙方自行负责,甲方不支付任何费用。乙方必备专业电工现场安装管理使用,达到国家用电标准要求。

  十四、合同约定

  本合同一式肆份,甲方两份,乙方两份,双方签订之日起生效,未尽事宜双方另行协商签定补充协议,同具有法律效力,工完款清后自动失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  清包人工费简单合同3

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  甲方将所建的"经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务,以人工费清包形式承包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,签订以下协议,以资双方共同遵照执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)

  2、工程地点:江苏镇江市经十二路西,镇大铁路南(丁卯经济园区)。

  3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层,地下1层。

  4、总建筑面积:37341.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。

  二、本工程质量标准:合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。

  三、承包工种和工作范围(不含以下工作内容:(1)外墙保温,(2)外墙贴面,(3)内外墙的油漆、涂料,(4)公用部位、卫生间的装饰,(5)防水工程 )。

  一)、承包工种:

  1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。

  2、木工(大清包,带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

  3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

  4、架子工(大清包,带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

  二)、工作内容:

  泥(瓦)工

  1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。

  2、设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板,层面工程墙体拉接钢筋预埋或植筋、粉刷喷浆、粘布、网等)及与建筑物相连的台阶、散水、坡道、排水沟等附属工程。包括:临设搭设、输送泵的安装就位,砼输送管和支架的安装,拆除,清理及进出场,砼场内运输浇筑,落地灰清理、砼灌注桩的冠梁、结构模板下的砂浆封堵、拆模后的楼层清理、楼层内所有预留洞口的封堵、外架基础的浇捣,人货电梯司机,基坑开挖过程中配合机械作业的挖土,人工清余土,人工配合回填,挖土机械局部挖不到位和桩间清土及劳动车的水平运输,基坑、洞口等临边防护,现场和基坑排水所需的水泵、水带,基坑及明沟排水、抽水用工,养护砼和养护砼所用的水管和人工,规范20cm范围内基坑人工清底工作,外架的不定期清理,地下室内外墙清理,防水保护层施工,配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内材料水平和垂直运输,在现场范围内的不再予以办理签证。

  3、二次结构砼浇筑、墙体砌筑、粉刷、楼地面及屋面的清理、找平面层等与之相关的一切工作内容。

  木工:

  1、包人工、包辅料、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

  2、施工蓝图范围内的木工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板、人防要求的预埋铁件等),包括配合各级领导检查时用工,所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码(含钢管支撑、扣件、模板和方木等),模板的制作安装拆除,场地清理清扫,材料清理、归库码朵,扒钉,刷油,木方过刨,梁头、阴角砼崭除,埋、拆泡沫板,各种预埋件(含止水拉片、安装预留洞(孔)及后浇带的预设、防护和后期支模、撤除,涨模砼的崭除、穿墙螺杆洞的水泥灌注、顶板预留施工洞口的吊模和砼浇灌等与之相关的一切工作内容。(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。

  钢筋工:

  1、包人工、包钢筋接头、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

  2、施工蓝图范围内的钢筋工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板等)及建筑物外围2米以内附属工程。包括:配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。

  3、包括所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢筋放样、制作、绑扎,电渣压力焊、套丝等与之相关的一切工作内容。

  架子工:

  1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

  2、包括:基坑的防护塔设和撤除,四口五临边安全防护、警示油漆、挂安全标语、塔设钢筋棚、木工棚、安全通道等一切防护设施,配合各级领导检查时用工,甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工内的甲方不再予以办理任何签证工单等。包括所用材料进出场内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢管、扣件的调整等与之相关的一切工作内容。

  四、乙方应自备施工机具及辅助材料:

  1、泥工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:混泥土及砌筑工方面:砼搅拌机、砂浆搅拌机、砼振捣棒、平板振捣器、翻斗车、铁锹、灰桶、电焊机、焊条、铁丝、三级配电箱及配电电缆、以及其他小型工具等与之相关的作业工具和辅材。

  2、木工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:盘锯机、铁钉、铁丝、山型卡、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆、电焊机、电焊条、PVC线管、模板油、底板堵头、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。

  3、钢筋工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的.施工机具及辅助材料包括:弯曲机、切断机、调直机、电焊机、电焊条、铁丝、垫块、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。

  4、架子工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部、)、钢管、扣件、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:密目网、油漆、等外架外用辅材等与之相关的作业工具和辅材。

  五、甲方责任:

  1、甲方提供人员住宿、施工现场道路硬化的材料。

  2、负责从业主指定电源点(水源点)至地面施工区的供电电源点(供水水点)。

  3、保障约定的材料供应,并负责按期运达现场。

  4、保障约定的机械设备按时供应,并负责乙方大型设备的安装调试、组织有关政府监管部门验收、取证。

  5、负责控制轴线(大线)的测设、施工技术交底,指导性质量和安全措施交底、施工进度计划安排等工作。

  6、负责技术、质量、安全、文明施工的检查和监督工作。

  7、负责结构主体和文明工地的申报和验收组织工作。

  六、乙方责任:

  1、爱护甲方提供的生活和水电设施;严格控制水电用量,并负责自己班组宿舍的安全管理工作。丢失、损坏或出现事故乙方自理。

  2、负责与自己施工内容相关的甲供材料、设备的装卸、搬运和整齐堆放。

  3、保证自备机械按时到场;负责施工区二级配电箱至三级配电箱的电线、电缆敷设和三级安装,以及三级箱至设备的自备电线、电缆供电。

  4、负责结构构件的现场定位放(弹)线工作;认真领会施工技术交底、质量安全交底和进度计划安排,详细制定各项本职工作的落实措施,对施工过程中的质量、安全事故进行处理,并承担一切责任。

  5、负责劳力组织和管理,加强施工人员的安全质量、遵纪守法、职业道德教育,自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。

  6、严守社会公德,搞好文明施工和宿舍文明,积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。

  7、无条件的服从业主、监理和甲方的统一管理,施工中对上级任何管理人员不得顶嘴,更不许有吵闹事件发生。

  8、严禁与其它班组发生冲突、打架、斗殴等,严禁吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,严重者送交司法机关处理。

  9、严禁招收未成年人、老年人、残疾人等人员参与施工。

  10、严禁不戴安全帽、赤膊、穿拖鞋、喝酒上班,严禁在工地和生活区随地大小便等不良行为。

  11、与其他班组积极的配合。

  七、劳务人工费清包单价:总单价(泥土、木工、钢筋工、架子工): 375.00元。

  1、泥工(按文明工地标准施工):126.00元/m2建筑面积。

  2、木工(按文明工地标准施工):140.00元/m2建筑面积。

  3、钢筋工(按文明工地标准施工):正负零以上43.00元m2建筑面积,地下室钢筋:550.00元/t。

  4、架子工(按文明工地标准施工):66.00元/m2建筑面积

  5、图纸上所有增减项目工程量按定额计算。

  6、以上劳务人工费清包单价为分配到上述各承包班组的价格,劳务公司不在

  上述款项中收取任何费用。

  7、劳务公司的承包管理费用按镇江市的规定收取。

  八、付款方式:本工程无预付款。

  1、乙方施工到五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。

  2、乙方施工到十五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。

  3、乙方施工到结构封顶时,主体结构经质监部门初验收合格后10日内,甲方付乙方已完成工作量的60%的工程款。

  4、二次结构工程款的支付:所有粉刷工程完成后,经验收合格后30日内甲方支付乙方已完成工程量的80%的工程款。

  5、乙方100%完成合同约定范围内的工程量后,其完成的工程量经质监部门验收合格后30日内甲方付至乙方总工作量的90%的工程款。

  6、余歀竣工验收一年半内、保修期结束30天内付清。

  7、为确保春节前农民工工资的保障,乙方工人进场前需经甲方验资确认后方可进场,否则一切责任有乙方负责。如果因甲方原因不能按时进场,甲方当日内无条件退换保证金(本协议终止,并承担相应赔偿)。如春节前乙方不能按时发放农民工工资,一切责任由乙方承担,甲方按乙方已完成工作量的60%结算支付(并扣除给造成甲方损失的金额),同时甲方无条件终止本协议,合同履约金不退还。

  8、以上工程款的支付必须确保农民工工资的发放,劳务公司不得截留,否则产生的一切经济及法律责任均由劳务公司承担,与甲方无关。

  九、施工工期及进度计划:

  1、施工工期:从接到甲方的进场通知之日起:主体结构210日,300日竣工。

  2、根据甲方与总承包方签订的合同工期,确定本工程的施工工期。乙方必须按照甲方下达的周、月工程进度计划合理调配施工机械和劳动力,精心施工,确保工程进度计划和施工工期顺利完成。

  3、必须按甲方的意图组织施工,并按甲方计划的进度要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对施工进度、安全、质量的检查和监督。工程实际进度与计划进度滞后时,乙方须按甲方提出的整改措施加以落实。

  4、若因乙方缺乏施工人员及自身材料不能及时组织到位,而影响甲方进度计划的实施,导致工期延误,乙方须承担一切经济损失(提前或延误奖惩20xx元/天)。若因甲方原材料供应原因,造成乙方施工人员停工待料,同等处罚并承担由此而造成的乙方误工损失,工期顺延。

  十、施工要求与质量控制:

  1、乙方须认真按照《建筑工程施工质量验收标准》、规范和设计图纸以及甲方依据合同约定发出的指令组织施工,随时接受甲方的监督、检查,为检查验收提供方便条件。

  2、施工过程中,工程质量达不到约定的质量标准,乙方须按甲方要求立即拆除,重新施工,进行整改,直到符合约定标准;因乙方原因达不到约定质量标准,由乙方承担因返工所造成的材料、工期延误的损失;工期不予顺延。

  3、乙方必须确保结构一次验收,若因乙方原因造成达不到验收标准,则乙方承担甲方的一切材料、工期延误的损失。

  4、乙方因工程质量达不到约定标准,乙方应在甲方通知4小时内派人进行修凿和整改,并使之达到工程验收条件,乙方4小时内未予以答复和安排专人修凿和整改,甲方可另行安排人员进行修凿和整改,其发生费用在乙方结算款中双倍扣除。

  5、乙方必须按施工规范进行施工,做好工程质量自检工作和记录、工序交接记录。甲方所下达的各项施工技术交底,乙方须严格按照施工规范执行,精心组织施工,配合甲方质量检查评定。因乙方施工不当,造成工程质量问题所引起的返工、罚款、材料损失、工期延误等均由乙方承担,甲方在支付乙方的人工费结算款中直接扣除。若甲方派人整改、处理,所发生的费用亦在乙方承包款中双倍扣除。

  十一、安全:

  1、乙方应严格执行安全施工规程,遵守安全施工制度,落实施工现场安全施工措施,承担由于自身责任造成的各种罚款及经济损失。乙方应严格按照安全操作规程施工,若因乙方在施工过程中违章、违规而发生的一切安全事故均由乙方自行承担一切责任及经济损失。

  2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度,严格按照标化工地标准组织施工,并随时接受相关安全检查人员和甲方依法实施的检查监督,采取必要的安全防范措施,消除安全隐患,由于乙方不遵守安全规章制度或措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用,由乙方承担。

  3、乙方在甲方现场安全管理人员配合下,应对其施工现场的所有施工人员进行三级安全教育,并建立相应资料,乙方不得让没有经过安全教育的人员进场施工。

  4、乙方在施工前应在工程所在地(江苏镇江市)依据实际情况为乙方职工办理相应安全生产保险和第三方责任险,其费用已包含在承包单价中,由乙方自行安排。乙方人员发生重大安全事故,乙方须尽力抢救,同时保护好现场,由乙方按有关部门的相关规定进行勘察、鉴定。事故定性后属乙方责任或乙方违章操作发生的事故,由乙方自行按国家规定进行经济补偿,甲方不负任何经济和行政法律责任,甲方应积极协助乙方做好善后工作。但具体善后工作由乙方具体安排和处理,甲方不直接面对乙方职工或家属。

  5、每发生一次安全事故罚伍万元;所有医疗费用乙方自理。

  十二、违约:

  1、合同一旦签订,乙方不得随意违背合同约定,否则,任何费用不予结算,乙方自行退场。

  2、乙方必须组织技术过硬、精干的施工班组和技术管理人员,若应技术原因、质量原因、进度原因造成的重大质量事故、进度严重滞后等问题,甲方有权单方面终止合同,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失和法律责任,乙方无条件退场。

  3、若乙方施工人员出现打架、斗殴、吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,每次处罚5000元,若情节严重,甲方有权单方面终止合同,并移交司法机关处理,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失,乙方无条件退场。

  十三、其他:

  1、合同约定的承包范围内一律不再出现点工;若发生合同约定外的借用工,乙方保证积极配合,不分普、技工每工日按150元进行结算。

  2、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时, 甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出,交由其他承包人完成,乙方必须承担一切费用,并承担甲方由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。

  3、乙方各班组施工人员必须服从甲方、业主方及监理工程师的指令,服从安排,令行禁止。如若置若罔闻,项目部有权加以处罚。

  4、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工,若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到约定要求,乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担由此造成的甲方未取得文明工地和优质工程的一切经济损失。

  5、乙方施工前必须提供职工花名册,并附有职工的身份证复印件,特殊作业人员上岗证(原件)。因用工不规范引起的处罚和其它相关费用由乙方负责。

  6、乙方有责任和义务管理好所属班组施工人员,严禁打架斗殴,严禁无关人员随意出入项目部办公室,有事请现场负责人或班组来项目部协商。

  7、乙方住宿人员必须遵守《宿舍卫生管理制度》,不得损坏寝室的公共物品。对损坏宿舍公物者,必须赔偿并加以处罚。

  8、所有施工现场职工一律在食堂就餐,不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等煮饭炒菜工具,违者一律处以罚款300元/人次。

  9、工完料尽场地清,当日事当日了,施工现场的基本准则,乙方务必遵守,务必保证施工现场的文明施工。如甲方派人处理,所产生的费用,由乙方双倍承担。

  10、乙方现场施工班(组)长有义务配合施工长施工放线、弹线等工作。乙方必须提前三天申报材料计划,并经施工长签字认可,报送项目部材料部。

  11、施工期间,乙方所使用的工具添置费、雨具、安全保护用品(安全帽、安全带)等费用,均由乙方自行负责承担。

  12、本承包单价为甲乙双方最终确认价,自负盈亏。任何一方不得以任何原因、任何理由任意加价或减价。

  十四、本合同组成

  本协议一式六份,甲乙双方各执二份,司法部门和劳动监察部门各一份。本合同自双方签字之日起生效,在各种款项结算完毕后自动失效。本合同未尽事宜,双方协商解决并签订补充协议。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  清包人工费简单合同4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。

  一、工程概况:

  1.1、工程名称:伟恒xx枫叶城住宅小区。

  1.2、工程地址:乐山路与纬二路交叉口。

  1.3、结构形式:高层剪力墙结构,地下一层地上33(27、18)层,地上层高2.9m, 3#、5#、6# 栋住宅总建筑面积约 4.71万m2 ,3#(2.03万)、5#(1.7万)、6#(0.98万)(竣工后按图纸和现行建筑面积计算规则为准)。

  1.4承包范围:

  包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容

  (1)给水系统预埋及安装;

  (2)排水系统预埋及安装;

  (3)给水设备安装及调试;

  (4)采暖系统预埋(安装、地暖除外);

  (5)照明系统线路设备及开关预埋及安装;

  (6)避雷系统的安装;

  (7)消防水电系统的预埋(安装除外);

  (8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及穿线;

  1.5、承包方式:包工及小件

  1.6、承包内容:水、电系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工,承包范围内的管线防锈防腐、保温;所有预留洞及套管的留设及封堵,管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收),设备设施的就位与安装调试,弱电预埋管路应带丝并保证畅通。变更部分另增加人工费,地埋部分由外线施工队负责。乙方自行配备电焊机、水钻、电锤、套丝机、手提切割机等机械设备(甲方如有可无偿提供给乙方使用)。

  1.7、包小件:预埋线管接头、弯头、扎丝、胶水、胶带、胶布、穿线钢丝、电焊条。

  二、工期要求:

  1.1、3#楼:

  开工时间:20xx年2月18日。

  竣工时间: 20xx年7月1日。

  1.2、5#楼:

  开工时间:20xx年2月18日。

  竣工时间: 20xx年5月1日。

  1.3、 6#楼:

  开工时间:20xx年2月18日。

  竣工时间: 20xx年3月1日。(开工日期以实际为准)备注:如进场时间变化,甲方须提前15天通知乙方准备。

  三、质量要求:

  3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故,一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责,与甲方无关。

  3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

  四、安全文明施工要求:

  5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工,保证施工人员和相关人员的绝对安全。

  5.2乙方负责所有进出场材料的装卸,码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管。

  5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

  五、双方义务:

  (一)、甲方义务:

  1、向乙方提供施工图纸一套;

  2、完成技术交底及安全教育、交底;

  3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

  4、提供工程所需一切材料(小件由乙方购买)但不提供设备(甲方如有机械设备可无偿提供给乙方使用)。

  (二)、乙方义务:

  1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准;

  2、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期;

  3、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符;

  4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员,施工期间需履行应尽管理职责,未经甲方允许不得随意离场、更换;但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应立即更换;

  5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;进场材料自行装卸、码放、管理,施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;

  6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护,因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

  六、安全事故处理:

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应及时报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

  2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检,由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故,一切责任全部由乙方承担。

  七、合同价款及支付方式:

  1、本合同以单价 24 元/建筑平方米包干,该总价已包括人工、机械、水电安装小件、施工安装、调试、保险及风险等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

  2、承包工程费用计算方法:

  2.1、包工总价(以竣工验收通过的建筑面积计算的实际量为准)为:¥ 24 元/㎡(固定单价,一次包死,不作调整)。

  2.2、6#、5#、3#楼建筑面积总和约4.71万㎡。暂定总价:47100* 24 元/㎡= 1130400 元。 大写(壹佰壹拾叁万零肆佰元整)。

  2.3、其中6#楼建筑面积:9825㎡,合计人工费用:9825* 24 元/㎡= 235800 元。大写(贰拾叁万伍仟捌佰元整 )。

  2.4、5#楼建筑面积:17033㎡,合计人工费用:17033* 24 元/㎡= 408792 元。大写(肆拾万捌仟柒佰玖拾贰)。

  2.5、3#楼建筑面积:20367㎡,合计人工费用:20367* 24 元/㎡= 488808 元。大写(肆拾捌万捌仟捌佰零捌)。

  3、付款方式

  3.1.6#楼工程出±0.000地下车库一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%,七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的10%,十三至十八层至主体封顶验收合格后付总价款的10%,二次结构施工完毕验收合格后付总价款的10%,水电安装工程施工完工付总价款的40%,工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%,本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%,余下3%为工程保修金,待二年保修期满后30天内无息付清。

  3.2.5#楼工程出±0.000地下车库及一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%,七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的10%,十三至十八层施工完毕验收合格后付总价款的10%,十九至主体封顶验收合格后付总价款的5%,二次结构施工完毕验收合格后付总价款的.5%,水电安装工程施工完工付总价款的40%,工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%,本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%,余下3%为工程保修金,待二年保修期满后30天内无息付清。

  3.3.3#楼工程出±0.000地下车库及一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%,七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的5%,十三至十八层施工完毕验收合格后付总价款的10%,十九至二十四层验收合格后付总价款的5%,二十五层至主体封顶付总价款的5%,二次结构施工完毕验收合格后付总价款的5%,水电安装工程施工全部完成竣工初验合格后付至总价款40%,工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%,本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%,余下3%为工程保修金,待二年保修期满后30天内无息付清。

  3.4.甲方支付乙方合同价款时,乙方必须先向甲方财务部门提供全额专款收据并以转账的方式进行支付,(严禁将合同价款转移至合同主体以外的第三方账户)。

  八、争议解决:

  甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

  九、合同终止:

  乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

  十、合同份数:

  本合同一式六份,具有同等效力,由甲方执四份和乙方执贰份。

  甲方:(签字)盖章:

  乙方:(签字) 盖章:

  年 月 日

  清包人工费简单合同5

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  根据《民法典》及其他相关法律,承建工程的实际情况并遵循平等,自愿公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲、乙双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程房型:_______________________

  2、工程地点:_______________________

  3、结构层次:_______________________

  4、工程质量:确保一次性验收合格。

  5、工程工期:确保总包单位,在本工程节点和总进度计划前完成施工任务,进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起完成。

  二、承包方式

  ____________________。

  三、承包范围:

  乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工,按图纸要求,负责施工,二次结构的_______________________工程设计图纸,设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。

  四、工程质量:

  1、质量目标:同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。

  2、人员进场须进行样板工程,一旦确认,后续工程需按照同等,质量要求进行施工,如样板工程不能满足质量要求,本合同乙方自动放弃。

  五、施工工期:

  1、乙方承诺:工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工,月时度计划要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元天。、乙方保证每天施工所需要的人数。

  2、在农忙期间,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期,若乙方施工的节点工期天数有拖延的`每延迟一天罚款元天。

  六、安全生产:

  1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。

  2、乙方必须按安全施工要求进行施工,杜绝重伤亡事故。

  3、双方对各自施工安全分责任承担,若出现重伤亡事故,根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。

  4、安全防护乙方不得随意拆除和移动,在施工需改动的部位须经甲方项目负责人批准后方可实施,并按照防护要求,否则,每处罚款500元。

  七、文明施工:

  1、本工程的文明施工,目标为____省文明工地。

  八、甲、乙双方约责任:

  1、甲方负责:

  甲方________为履行本协议的全权代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,对工程的施工,生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全责,对乙方各项指标的考核有一票否决权,对乙方定期的召开生产协调会,并按合同条款拨付生活费和工程进度款,和对乙方各项工作的指导,检查和督促。

  2、乙方负责:

  ⑴乙方托________为履行本协议的代表人,行使合同的、约定的权利,履行合同约定的职责,合约期内,乙方代表必须常住施工现场,每月不得少于25天,若确需离开工地,必须得到甲方现场负责人的同意。否则,每缺勤一天罚款贰佰元。

  ⑵乙方应按照甲方的编排合同,同等工程施工计划精心组织,按排施工,所有甲方在工作上的布置和调度,如乙方不执行,甲方可直接安排他人实行施工,因此发生的费用,在乙方工程款中扣除。

  ⑶根据工程进度,由甲方提供准确的、要料计划,各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行采购。

  ⑷严格按照____省文明工地的要求组织施工生产,确保本地直到____省文明工地

  九、材料:

  1、甲方只提供,

  ⑴置筋的钢筋,黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方根据施工图纸及承包人的要求,完成合格的二次结构砌体工程。

  ⑵升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源提供至三级箱。

  十、工程结算造价的确定:

  本工程的结算价按图纸的_____________结算价格为___________计算。

  十一、工程结算造价的结算方法:

  乙方凭单位工程负责人开具的工程完成情况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量,当月完成的工作量可作为预付工资(生活费)的依据。

  十二、工程款的支付方式:

  工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。

  十三、其它事项:

  1、若乙方的劳动或工程的施工质量,进度、安全、文明施工等方面,不能满足合同中约定的要求,并经整改不力仍达不到约定要求,甲方可随时终止本合同的执行,退场不予结算。

  2、工程施工中所有针对乙方的罚款,如乙方不签字同样生效。

  3、未尽事宜,同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。

  4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字生效,工程款清自行失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

《清包人工费简单合同(精选5篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【清包人工费简单合同】相关文章:

清包人工费合同(精选5篇)07-28

清包劳务合同03-17

包清工合同05-17

大清包劳务合同10-14

建筑包清工合同12-16

水电包清工合同06-24

工程包清工合同02-03

装饰包清工合同12-23

清包劳务简单合同范本(通用5篇)10-01

清包人工费简单合同(精选5篇)

  随着人们法律意识的建立,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编收集整理的清包人工费简单合同(精选5篇),希望对大家有所帮助。

清包人工费简单合同(精选5篇)

  清包人工费简单合同1

  甲方:(发包人);单位:

  乙方:(发包人);单位:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同:

  一、工程名称:

  厂房;

  二、工程地点:

  沭阳县官墩乡;

  三、清包工:

  四、承包范围:

  本工程设计图纸中的所有钢筋工,甲方提供钢筋,塔吊,其余都由乙方自己负责;

  五、开工日期:

  _____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准);

  六、工程单价:

  按每平方米43元计算;

  七、付款方式:

  工程开始到一层现浇面结束,五日内付工程款量的20%,二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的.20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;

  八、双方责任:

  1、甲方向乙方提供一套完整的图纸,相互交流,如有不符要求应及时向甲方提出,否则后果自负;

  2、乙方配备现场施工用电至电箱;

  3、乙方配合甲方专职人员,负责现场协调,安全文明施工;

  4、上报施工队人名单,保证农忙不停工,所有参加施工人员均为合法公民,所有个人必须自行买保险;

  5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;

  6、对甲方材料做到按需使用,不得浪费,如有合理,可以节约,要向甲方提出,如让甲方查出浪费材料,予以重罚;

  九、工期延误

  如重大设计变更,因气候影像较大,停电,时间则相应顺延;

  十、违约责任

  乙方施工人员必须戴好安全帽,上班时不得喝酒、打架、聚会闹事,发现一次相关事件由相关人员负责,并且甲方对乙方进行经济处罚500/次;

  十一、质量管理

  质量等级,合格,乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;

  十二、施工安全、施工生产目标承诺

  1、杜绝重大安全事故,事故后果由乙方承担;

  2、杜绝设备、火灾事故;

  3、安全生产、文明施工;

  十三、合同有效期限

  自_____年_____月____日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;

  十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁;

  十五、本合同一式两份,由甲方双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效!

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  清包人工费简单合同2

  发包方:(甲方)

  承包方: (乙方)

  龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置用房项目工程,由乙方承包采用清包方式。因生产需要,甲方愿意将该工程劳务承包给乙方施工,由乙方组织有资质的施工劳务队相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的权利和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关法律、法规,经甲、乙双方共同商定达成以下协议,共同遵守执行:

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 承包范围及方式: 区 楼劳务清包

  四、 建筑面积计算规则:

  按现场所施工的实体建筑面积进行计算。计算方法:按贵州 04土建定额规定计算建筑面积。

  五、工期及工期要求:

  1、计划开工日期:年 月 日,如本工程在施工过程中因甲方或不抗拒因素影响,乙方应立即打申请报告申请工期顺延,如果因自身原因导致超出合同工期,则每天按5000.00元违约金进行处罚(最高处罚50万元)。

  六、质量:

  乙方的施工质量从国家现行施工质量验收规范及设计图纸、施工说明、实际变更等技术文件为依据,乙方所施工的分布质量必须确保验收合格,达到国家合格工程标准,若达不到规范验收标准,造成的返工、包括工、料和业主方的经济损失由乙方全部负责。

  七、乙方承包方式及内容:

  1、基础工程:

  (1)桩头清凿、砖胎膜、承台、基础梁、垫层、抽水等全部工程施工(不包括土石方),甲方只提供主材(钢筋、混凝土、砖和砂),其余辅材均有乙方承担。

  2、主体工程

  (1)按图纸施工方案所有支撑模板的部分均属乙方承包范围,包括构造柱、女儿墙,天面结构、过梁、连续梁、窗台板、阳台、压顶、反边等工程内所有模板零星安装和拆模。

  (2)分项工程的作业内容包括基础、主体阶段的所有模板制作、安装、拆除及周转材料场内转移。

  (3)承包范围内所有砖砌体拉结锚固及装模时的钻洞、插放、固定、按图纸及技术交底要求操作。

  (4)文明施工,工完场清。

  (5)后浇带模板安拆及施工缝模板安拆。

  (6)负责放线及模板放样,并及时上报甲方复核。

  (7)铁板预埋件制作安装。

  (8)穿墙杆螺母购买、清理;蝴蝶扣购买,模板内衬、穿墙套管等由乙方购买。

  (9)自备料具:铁钉、铁线、棉线、测水平胶管、水鞋、手提电锯、钉锤、扳手、手锯、墨斗、及铅笔、卷尺、吊锤等。

  (10)其他:

  ①、模板每使用一次就必须拔一次钉子,拔完钉子后归堆。

  ②、拆梁版模时,模板不能直接冲到楼面,高度超过2m用人工传递下来。

  ③、模板拆除后,木枋、模板、钢管、扣件及时转移或按不同规格、长度、好坏归堆在指定的地点,浇捣砼过程中必须安排两人以上施工人员值班和操作。

  (11) 建筑物周边双排外脚手架的杂物不定期清理,任何时候应保持脚手架的干净整洁。

  3、钢筋工程包括内容

  (1)、整个工程所有的钢筋加工制作,安装、绑扎、预埋。自带钢筋加工机械。

  (2)、钢筋加工包括:钢筋的冷拉、钢筋闪光对焊、柱子竖向钢筋加工并分运到每条柱电渣指定地点焊接好{包括电渣、焊机、¢28以上采用机械连接,乙方负责、钢筋垫块制作、分项工程的作业内容:基础、主体工程钢筋绑扎等所有钢筋工程均由乙方承包、剩余料归堆、转移、施工过程中的文明清理、工完场清。钢筋原材料进场后由乙方负责下车,乙方派人配合指挥堆放好。 自备料具,扎丝、扎钩、钢筋保护层吊架等。柱、墙、反梁脚定位钢筋的选择,墙体拉接筋的加工,预埋等。按图纸下料单施工,如由乙方原因造成不合格品,发生的一切费用由乙方负责。

  (3)、其他:

  钢筋设备的就位、安装、保养。 柱钢筋绑扎的简易架子{门式}搭、拆及归堆。工序绑扎后剩余钢筋收集后调运到半成品堆场分类归堆。 钢筋加工产生废料控制在2.5%以内,超过部分由乙方按进场价赔偿给甲方{费用直接从劳务费中扣除},废料由甲方处理,钢筋和焊接接头的试件取样,二次结构的构造柱所有钢材制作、安装。

  3、砼工程:

  {1}整个工程所有的砼施工,包括零星的{如:构造柱、过梁、连系梁、窗台板、卫生间及栏杆反边、天面层的防水线找平层等}。

  {2} 砼工程均采用泵送混凝土。局部结构、零星砼采用人工上料机伴制,砼塔吊浇捣{人工由乙方负责}。

  {3} 分项工程的作业内容包括:泵管加固、遮挡砼用的钢丝网由乙方购买、砼振岛、砼二次过面等,砼二次过面质量达到优良,观感良好。

  {4} 砼浇岛完成后,必须按施工规范覆盖养护或淋水养护、冬天保温柴火覆盖物由乙方负责,砼浇岛过程撒落的砼{特别是外墙剪刀墙上的砼}需清理干净。

  {5} 砼拆模后,必须对砼外观、尺寸、平整度、垂直度等进行检查,并按要求进行打凿、补混凝土、高标号水泥砂浆等处理。

  {6} 砼表面必须清理干净,砼天花面板要求平整光洁,平整度控制规范以内.

  4、砌体工程:

  所有砖砌体均由乙方承包{含天面隔热层板、明暗沟、散水}。乙方必须按图纸和施工规范施工,负责淋砖、运砖、预埋木砖、过梁、圈梁钢筋制作、绑扎等工作。自备料具: 铁铲、斗车、灰桶、灰刀等。

  5、楼地面工程:

  {1} 楼地面:施工砼板时,平整度误差控制在2cm以内。卫生间要做好水泥砂浆防水层、柔性防水层、填煤渣砼面层,坡度按1%放坡到卫生洁具或下水口{贴砖不含在内},具体按图纸要求施工。

  6、各类施工机械、机器工具、外架工程等。

  {1} 甲方负责施工用电到建筑物,用水用电安装按施工组织设计和安全规范施工。

  {2} 塔吊、施工电梯及钢筋加工机械均由乙方按施工组织及施工进度要求提供,施工用的各类机械、工具设备、根据工程的需要随时增加所需要的数量。

  {3} 施工机械资料要齐全,由乙方负责办理安装、验收及备案等手续,并配备有专职操作人员{保证做到持证上岗}。

  {4} 塔吊、升降梯和外架须无偿提供给其他分项工程施工(栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯班组)使用。

  7、验收:除甲方另行安排施工和建设方施工的'项目外,其余工程全部由乙方完成,直到验收合格为止。

  8、不含承包范围有:栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯房、防水、楼梯间公共区域贴砖和刚结构部份。外墙约定为外墙漆,如采用外墙面砖饰面另行根据当时市场行情协商计价。

  9、保证金:甲乙双方签订合同时交适当定金,进场施工开始10日内交足 元合同违约金之后,且乙方不再向甲方交付任何保证金。

  10、保证金返还:为确保甲乙双方诚信,待乙方垫资施工至主体一半工程量,甲方返还乙方50%保证金,余下主体封顶后全部返还。

  八、合同价款:

  1、乙方按合同承包内容、范围及质量、工期要求完成任务,承包单价为 元/m2包干,按以上所承包的分项工程及工作内容,此单价为一次性包干价,含工资补贴、病休、劳动社保、安全文明施工措施费等全部包括在次单价内,甲方不作其他任何补助。

  2、本单价不作任何工程税金,所有税金由甲方负责,但乙方应向甲方提供工人工资发放工资表。

  九、计算方式及工程款的拨付:

  1、结算方式:

  即结算建筑面积×本合同相应单价=总价(不含税)

  1、 工程款的支付方式:

  乙方从开工时起自垫资修建至工程主体验收合格(建设主管部门)后,一周内结算总价的60%(即全体框架按每平方252.00元支付给乙方)。乙方在本工程的垫资过程中如因资金不足等因素,造成工地停工,五日内不能复工,乙方无条件退场,所做工程量不予结算,民工工资由乙方自行负责,在施工过程中乙方因人力不能满足施工要求,甲方有权向乙方提供民工,工资在乙方工程款中扣除。

  2、乙方完成全部工程量,竣工验收合格(建设主管部门综合验收)后一周内支付总价的97%,剩余3%保修在一年之内没有质量问题,甲方一次性退还所扣留乙方1%的保修金,第二年全部返完。若有属于乙方施工的质量问题,乙方应无偿维修。甲方施工的工序必须与乙方施工进度同时跟上,乙方的垂直运输机械在乙方的工程量正常施工期间必须无偿供其他班组使用,不计任何费用,但如果因甲方的其他班组的进度不能跟上乙方,拖延了乙方的正常施工工期,乙方的垂直运输机械的造成损失费用均由甲方安排的班组负责。洗管设施、播料机械等费用全部由乙方负责,乙方必须听甲方指挥安排,确保安全文明施工。

  十、甲方的权利和义务:

  1、负责向乙方提供施工图纸3套、并向乙方进行质量安全的技术交底。

  2、每月向乙方下达施工作业进度计划,并督促乙方按月完成。

  3、甲方按规定及时提供属甲方供应的建筑材料计划,如因甲方材料供应不及时而造成停工三天内不能复工,甲方需赔付乙方一切经济损失,延误的工期由甲方自负。

  4、负责管理和监督控制进度、质量、安全文明施工等。

  十一、安全:

  在施工中,乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全生产管理,做好自身的安全检查工作,消除事故隐患,必备专业的安全人员,随时配合安全检查人员的监督检查,若乙方违反甲方安全管理,甲方将视情节对乙方进行经济处罚。必须确保施工期间无重大安全事故,超出叁万元以外的经济损失(保险公司赔付后),甲、乙双方按比例划分,甲方负责经济损失的80%,乙方负责经济损失的20%,甲方必须办理意外伤害不低于80万的工伤保险。本工程团体保险费用由甲方负责。

  十二、文明施工:

  1、本工程在施工过程中,乙方必须听从甲方的指挥安排,服从甲方的管理,遵守项目部的各种规章制度,不得无理取闹和适用不文明用语,尊重上级领导检查工作,搞好班组三级教育,接受甲方的各种违章处罚,若拒签罚单,以人证和照片为准,罚款必须兑现。乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施,不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜,保持现场及住房等整洁、卫生、文明。材料堆放整齐,做到工完料清,达到国家文明施工标准,若达不到标准,造成的一切损失和处罚由乙方全部负责,清洗槽和厕所由乙方修建并派专人每天清洗,甲方不支付任何费用。

  2、乙方必须按现场文明施工管理有关文件规定进行施工。本项 目住宿、劳务用品、安全帽、带、绳等全由乙方负责,甲方不支付任何费用。施工期间,乙方工人不能住入工地,乙方负责在外解决,甲方不支付由此产生的房租水电费,乙方和各班组自行负责。

  十三、补充条款:

  1、本工程因乙方垫资修建的过程中,若因乙方资金不足,拖 欠民工工资造成工地工人闹事,乙方承担甲方一切损失,包括名誉损失费。如因甲方原因造成工程停工超过5日,甲方须赔偿乙方所有投资利息和机械及钢管架料的租赁费。工人生活费按50元一天补贴,超过30天不能复工,乙方有权要求退场,甲方须结清乙方所有工程款,并在30天内结清给乙方的一切赔偿。

  2、因甲方到拨付进度款时未拨付,超过30天甲方应向乙方 支付本次拨款总额的违约金按3%/月计算,并即时结清进度款及违约金,而造成的工期延误带来的一切损失由甲方自行承担。

  3、水电方面、甲方负责将水接通到现场;甲方只负责将电接 通至一级配电箱,其余全部由乙方负责。工料乙方自行负责,甲方不支付任何费用。乙方必备专业电工现场安装管理使用,达到国家用电标准要求。

  十四、合同约定

  本合同一式肆份,甲方两份,乙方两份,双方签订之日起生效,未尽事宜双方另行协商签定补充协议,同具有法律效力,工完款清后自动失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  清包人工费简单合同3

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  甲方将所建的"经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务,以人工费清包形式承包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,签订以下协议,以资双方共同遵照执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)

  2、工程地点:江苏镇江市经十二路西,镇大铁路南(丁卯经济园区)。

  3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层,地下1层。

  4、总建筑面积:37341.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。

  二、本工程质量标准:合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。

  三、承包工种和工作范围(不含以下工作内容:(1)外墙保温,(2)外墙贴面,(3)内外墙的油漆、涂料,(4)公用部位、卫生间的装饰,(5)防水工程 )。

  一)、承包工种:

  1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。

  2、木工(大清包,带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

  3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

  4、架子工(大清包,带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

  二)、工作内容:

  泥(瓦)工

  1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。

  2、设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板,层面工程墙体拉接钢筋预埋或植筋、粉刷喷浆、粘布、网等)及与建筑物相连的台阶、散水、坡道、排水沟等附属工程。包括:临设搭设、输送泵的安装就位,砼输送管和支架的安装,拆除,清理及进出场,砼场内运输浇筑,落地灰清理、砼灌注桩的冠梁、结构模板下的砂浆封堵、拆模后的楼层清理、楼层内所有预留洞口的封堵、外架基础的浇捣,人货电梯司机,基坑开挖过程中配合机械作业的挖土,人工清余土,人工配合回填,挖土机械局部挖不到位和桩间清土及劳动车的水平运输,基坑、洞口等临边防护,现场和基坑排水所需的水泵、水带,基坑及明沟排水、抽水用工,养护砼和养护砼所用的水管和人工,规范20cm范围内基坑人工清底工作,外架的不定期清理,地下室内外墙清理,防水保护层施工,配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内材料水平和垂直运输,在现场范围内的不再予以办理签证。

  3、二次结构砼浇筑、墙体砌筑、粉刷、楼地面及屋面的清理、找平面层等与之相关的一切工作内容。

  木工:

  1、包人工、包辅料、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

  2、施工蓝图范围内的木工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板、人防要求的预埋铁件等),包括配合各级领导检查时用工,所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码(含钢管支撑、扣件、模板和方木等),模板的制作安装拆除,场地清理清扫,材料清理、归库码朵,扒钉,刷油,木方过刨,梁头、阴角砼崭除,埋、拆泡沫板,各种预埋件(含止水拉片、安装预留洞(孔)及后浇带的预设、防护和后期支模、撤除,涨模砼的崭除、穿墙螺杆洞的水泥灌注、顶板预留施工洞口的吊模和砼浇灌等与之相关的一切工作内容。(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。

  钢筋工:

  1、包人工、包钢筋接头、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

  2、施工蓝图范围内的钢筋工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板等)及建筑物外围2米以内附属工程。包括:配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。

  3、包括所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢筋放样、制作、绑扎,电渣压力焊、套丝等与之相关的一切工作内容。

  架子工:

  1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

  2、包括:基坑的防护塔设和撤除,四口五临边安全防护、警示油漆、挂安全标语、塔设钢筋棚、木工棚、安全通道等一切防护设施,配合各级领导检查时用工,甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工内的甲方不再予以办理任何签证工单等。包括所用材料进出场内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢管、扣件的调整等与之相关的一切工作内容。

  四、乙方应自备施工机具及辅助材料:

  1、泥工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:混泥土及砌筑工方面:砼搅拌机、砂浆搅拌机、砼振捣棒、平板振捣器、翻斗车、铁锹、灰桶、电焊机、焊条、铁丝、三级配电箱及配电电缆、以及其他小型工具等与之相关的作业工具和辅材。

  2、木工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:盘锯机、铁钉、铁丝、山型卡、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆、电焊机、电焊条、PVC线管、模板油、底板堵头、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。

  3、钢筋工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的.施工机具及辅助材料包括:弯曲机、切断机、调直机、电焊机、电焊条、铁丝、垫块、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。

  4、架子工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部、)、钢管、扣件、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:密目网、油漆、等外架外用辅材等与之相关的作业工具和辅材。

  五、甲方责任:

  1、甲方提供人员住宿、施工现场道路硬化的材料。

  2、负责从业主指定电源点(水源点)至地面施工区的供电电源点(供水水点)。

  3、保障约定的材料供应,并负责按期运达现场。

  4、保障约定的机械设备按时供应,并负责乙方大型设备的安装调试、组织有关政府监管部门验收、取证。

  5、负责控制轴线(大线)的测设、施工技术交底,指导性质量和安全措施交底、施工进度计划安排等工作。

  6、负责技术、质量、安全、文明施工的检查和监督工作。

  7、负责结构主体和文明工地的申报和验收组织工作。

  六、乙方责任:

  1、爱护甲方提供的生活和水电设施;严格控制水电用量,并负责自己班组宿舍的安全管理工作。丢失、损坏或出现事故乙方自理。

  2、负责与自己施工内容相关的甲供材料、设备的装卸、搬运和整齐堆放。

  3、保证自备机械按时到场;负责施工区二级配电箱至三级配电箱的电线、电缆敷设和三级安装,以及三级箱至设备的自备电线、电缆供电。

  4、负责结构构件的现场定位放(弹)线工作;认真领会施工技术交底、质量安全交底和进度计划安排,详细制定各项本职工作的落实措施,对施工过程中的质量、安全事故进行处理,并承担一切责任。

  5、负责劳力组织和管理,加强施工人员的安全质量、遵纪守法、职业道德教育,自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。

  6、严守社会公德,搞好文明施工和宿舍文明,积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。

  7、无条件的服从业主、监理和甲方的统一管理,施工中对上级任何管理人员不得顶嘴,更不许有吵闹事件发生。

  8、严禁与其它班组发生冲突、打架、斗殴等,严禁吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,严重者送交司法机关处理。

  9、严禁招收未成年人、老年人、残疾人等人员参与施工。

  10、严禁不戴安全帽、赤膊、穿拖鞋、喝酒上班,严禁在工地和生活区随地大小便等不良行为。

  11、与其他班组积极的配合。

  七、劳务人工费清包单价:总单价(泥土、木工、钢筋工、架子工): 375.00元。

  1、泥工(按文明工地标准施工):126.00元/m2建筑面积。

  2、木工(按文明工地标准施工):140.00元/m2建筑面积。

  3、钢筋工(按文明工地标准施工):正负零以上43.00元m2建筑面积,地下室钢筋:550.00元/t。

  4、架子工(按文明工地标准施工):66.00元/m2建筑面积

  5、图纸上所有增减项目工程量按定额计算。

  6、以上劳务人工费清包单价为分配到上述各承包班组的价格,劳务公司不在

  上述款项中收取任何费用。

  7、劳务公司的承包管理费用按镇江市的规定收取。

  八、付款方式:本工程无预付款。

  1、乙方施工到五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。

  2、乙方施工到十五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。

  3、乙方施工到结构封顶时,主体结构经质监部门初验收合格后10日内,甲方付乙方已完成工作量的60%的工程款。

  4、二次结构工程款的支付:所有粉刷工程完成后,经验收合格后30日内甲方支付乙方已完成工程量的80%的工程款。

  5、乙方100%完成合同约定范围内的工程量后,其完成的工程量经质监部门验收合格后30日内甲方付至乙方总工作量的90%的工程款。

  6、余歀竣工验收一年半内、保修期结束30天内付清。

  7、为确保春节前农民工工资的保障,乙方工人进场前需经甲方验资确认后方可进场,否则一切责任有乙方负责。如果因甲方原因不能按时进场,甲方当日内无条件退换保证金(本协议终止,并承担相应赔偿)。如春节前乙方不能按时发放农民工工资,一切责任由乙方承担,甲方按乙方已完成工作量的60%结算支付(并扣除给造成甲方损失的金额),同时甲方无条件终止本协议,合同履约金不退还。

  8、以上工程款的支付必须确保农民工工资的发放,劳务公司不得截留,否则产生的一切经济及法律责任均由劳务公司承担,与甲方无关。

  九、施工工期及进度计划:

  1、施工工期:从接到甲方的进场通知之日起:主体结构210日,300日竣工。

  2、根据甲方与总承包方签订的合同工期,确定本工程的施工工期。乙方必须按照甲方下达的周、月工程进度计划合理调配施工机械和劳动力,精心施工,确保工程进度计划和施工工期顺利完成。

  3、必须按甲方的意图组织施工,并按甲方计划的进度要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对施工进度、安全、质量的检查和监督。工程实际进度与计划进度滞后时,乙方须按甲方提出的整改措施加以落实。

  4、若因乙方缺乏施工人员及自身材料不能及时组织到位,而影响甲方进度计划的实施,导致工期延误,乙方须承担一切经济损失(提前或延误奖惩20xx元/天)。若因甲方原材料供应原因,造成乙方施工人员停工待料,同等处罚并承担由此而造成的乙方误工损失,工期顺延。

  十、施工要求与质量控制:

  1、乙方须认真按照《建筑工程施工质量验收标准》、规范和设计图纸以及甲方依据合同约定发出的指令组织施工,随时接受甲方的监督、检查,为检查验收提供方便条件。

  2、施工过程中,工程质量达不到约定的质量标准,乙方须按甲方要求立即拆除,重新施工,进行整改,直到符合约定标准;因乙方原因达不到约定质量标准,由乙方承担因返工所造成的材料、工期延误的损失;工期不予顺延。

  3、乙方必须确保结构一次验收,若因乙方原因造成达不到验收标准,则乙方承担甲方的一切材料、工期延误的损失。

  4、乙方因工程质量达不到约定标准,乙方应在甲方通知4小时内派人进行修凿和整改,并使之达到工程验收条件,乙方4小时内未予以答复和安排专人修凿和整改,甲方可另行安排人员进行修凿和整改,其发生费用在乙方结算款中双倍扣除。

  5、乙方必须按施工规范进行施工,做好工程质量自检工作和记录、工序交接记录。甲方所下达的各项施工技术交底,乙方须严格按照施工规范执行,精心组织施工,配合甲方质量检查评定。因乙方施工不当,造成工程质量问题所引起的返工、罚款、材料损失、工期延误等均由乙方承担,甲方在支付乙方的人工费结算款中直接扣除。若甲方派人整改、处理,所发生的费用亦在乙方承包款中双倍扣除。

  十一、安全:

  1、乙方应严格执行安全施工规程,遵守安全施工制度,落实施工现场安全施工措施,承担由于自身责任造成的各种罚款及经济损失。乙方应严格按照安全操作规程施工,若因乙方在施工过程中违章、违规而发生的一切安全事故均由乙方自行承担一切责任及经济损失。

  2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度,严格按照标化工地标准组织施工,并随时接受相关安全检查人员和甲方依法实施的检查监督,采取必要的安全防范措施,消除安全隐患,由于乙方不遵守安全规章制度或措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用,由乙方承担。

  3、乙方在甲方现场安全管理人员配合下,应对其施工现场的所有施工人员进行三级安全教育,并建立相应资料,乙方不得让没有经过安全教育的人员进场施工。

  4、乙方在施工前应在工程所在地(江苏镇江市)依据实际情况为乙方职工办理相应安全生产保险和第三方责任险,其费用已包含在承包单价中,由乙方自行安排。乙方人员发生重大安全事故,乙方须尽力抢救,同时保护好现场,由乙方按有关部门的相关规定进行勘察、鉴定。事故定性后属乙方责任或乙方违章操作发生的事故,由乙方自行按国家规定进行经济补偿,甲方不负任何经济和行政法律责任,甲方应积极协助乙方做好善后工作。但具体善后工作由乙方具体安排和处理,甲方不直接面对乙方职工或家属。

  5、每发生一次安全事故罚伍万元;所有医疗费用乙方自理。

  十二、违约:

  1、合同一旦签订,乙方不得随意违背合同约定,否则,任何费用不予结算,乙方自行退场。

  2、乙方必须组织技术过硬、精干的施工班组和技术管理人员,若应技术原因、质量原因、进度原因造成的重大质量事故、进度严重滞后等问题,甲方有权单方面终止合同,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失和法律责任,乙方无条件退场。

  3、若乙方施工人员出现打架、斗殴、吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,每次处罚5000元,若情节严重,甲方有权单方面终止合同,并移交司法机关处理,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失,乙方无条件退场。

  十三、其他:

  1、合同约定的承包范围内一律不再出现点工;若发生合同约定外的借用工,乙方保证积极配合,不分普、技工每工日按150元进行结算。

  2、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时, 甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出,交由其他承包人完成,乙方必须承担一切费用,并承担甲方由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。

  3、乙方各班组施工人员必须服从甲方、业主方及监理工程师的指令,服从安排,令行禁止。如若置若罔闻,项目部有权加以处罚。

  4、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工,若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到约定要求,乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担由此造成的甲方未取得文明工地和优质工程的一切经济损失。

  5、乙方施工前必须提供职工花名册,并附有职工的身份证复印件,特殊作业人员上岗证(原件)。因用工不规范引起的处罚和其它相关费用由乙方负责。

  6、乙方有责任和义务管理好所属班组施工人员,严禁打架斗殴,严禁无关人员随意出入项目部办公室,有事请现场负责人或班组来项目部协商。

  7、乙方住宿人员必须遵守《宿舍卫生管理制度》,不得损坏寝室的公共物品。对损坏宿舍公物者,必须赔偿并加以处罚。

  8、所有施工现场职工一律在食堂就餐,不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等煮饭炒菜工具,违者一律处以罚款300元/人次。

  9、工完料尽场地清,当日事当日了,施工现场的基本准则,乙方务必遵守,务必保证施工现场的文明施工。如甲方派人处理,所产生的费用,由乙方双倍承担。

  10、乙方现场施工班(组)长有义务配合施工长施工放线、弹线等工作。乙方必须提前三天申报材料计划,并经施工长签字认可,报送项目部材料部。

  11、施工期间,乙方所使用的工具添置费、雨具、安全保护用品(安全帽、安全带)等费用,均由乙方自行负责承担。

  12、本承包单价为甲乙双方最终确认价,自负盈亏。任何一方不得以任何原因、任何理由任意加价或减价。

  十四、本合同组成

  本协议一式六份,甲乙双方各执二份,司法部门和劳动监察部门各一份。本合同自双方签字之日起生效,在各种款项结算完毕后自动失效。本合同未尽事宜,双方协商解决并签订补充协议。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  清包人工费简单合同4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。

  一、工程概况:

  1.1、工程名称:伟恒xx枫叶城住宅小区。

  1.2、工程地址:乐山路与纬二路交叉口。

  1.3、结构形式:高层剪力墙结构,地下一层地上33(27、18)层,地上层高2.9m, 3#、5#、6# 栋住宅总建筑面积约 4.71万m2 ,3#(2.03万)、5#(1.7万)、6#(0.98万)(竣工后按图纸和现行建筑面积计算规则为准)。

  1.4承包范围:

  包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容

  (1)给水系统预埋及安装;

  (2)排水系统预埋及安装;

  (3)给水设备安装及调试;

  (4)采暖系统预埋(安装、地暖除外);

  (5)照明系统线路设备及开关预埋及安装;

  (6)避雷系统的安装;

  (7)消防水电系统的预埋(安装除外);

  (8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及穿线;

  1.5、承包方式:包工及小件

  1.6、承包内容:水、电系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工,承包范围内的管线防锈防腐、保温;所有预留洞及套管的留设及封堵,管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收),设备设施的就位与安装调试,弱电预埋管路应带丝并保证畅通。变更部分另增加人工费,地埋部分由外线施工队负责。乙方自行配备电焊机、水钻、电锤、套丝机、手提切割机等机械设备(甲方如有可无偿提供给乙方使用)。

  1.7、包小件:预埋线管接头、弯头、扎丝、胶水、胶带、胶布、穿线钢丝、电焊条。

  二、工期要求:

  1.1、3#楼:

  开工时间:20xx年2月18日。

  竣工时间: 20xx年7月1日。

  1.2、5#楼:

  开工时间:20xx年2月18日。

  竣工时间: 20xx年5月1日。

  1.3、 6#楼:

  开工时间:20xx年2月18日。

  竣工时间: 20xx年3月1日。(开工日期以实际为准)备注:如进场时间变化,甲方须提前15天通知乙方准备。

  三、质量要求:

  3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故,一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责,与甲方无关。

  3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

  四、安全文明施工要求:

  5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工,保证施工人员和相关人员的绝对安全。

  5.2乙方负责所有进出场材料的装卸,码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管。

  5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

  五、双方义务:

  (一)、甲方义务:

  1、向乙方提供施工图纸一套;

  2、完成技术交底及安全教育、交底;

  3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

  4、提供工程所需一切材料(小件由乙方购买)但不提供设备(甲方如有机械设备可无偿提供给乙方使用)。

  (二)、乙方义务:

  1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准;

  2、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期;

  3、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符;

  4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员,施工期间需履行应尽管理职责,未经甲方允许不得随意离场、更换;但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应立即更换;

  5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;进场材料自行装卸、码放、管理,施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;

  6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护,因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

  六、安全事故处理:

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应及时报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

  2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检,由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故,一切责任全部由乙方承担。

  七、合同价款及支付方式:

  1、本合同以单价 24 元/建筑平方米包干,该总价已包括人工、机械、水电安装小件、施工安装、调试、保险及风险等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

  2、承包工程费用计算方法:

  2.1、包工总价(以竣工验收通过的建筑面积计算的实际量为准)为:¥ 24 元/㎡(固定单价,一次包死,不作调整)。

  2.2、6#、5#、3#楼建筑面积总和约4.71万㎡。暂定总价:47100* 24 元/㎡= 1130400 元。 大写(壹佰壹拾叁万零肆佰元整)。

  2.3、其中6#楼建筑面积:9825㎡,合计人工费用:9825* 24 元/㎡= 235800 元。大写(贰拾叁万伍仟捌佰元整 )。

  2.4、5#楼建筑面积:17033㎡,合计人工费用:17033* 24 元/㎡= 408792 元。大写(肆拾万捌仟柒佰玖拾贰)。

  2.5、3#楼建筑面积:20367㎡,合计人工费用:20367* 24 元/㎡= 488808 元。大写(肆拾捌万捌仟捌佰零捌)。

  3、付款方式

  3.1.6#楼工程出±0.000地下车库一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%,七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的10%,十三至十八层至主体封顶验收合格后付总价款的10%,二次结构施工完毕验收合格后付总价款的10%,水电安装工程施工完工付总价款的40%,工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%,本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%,余下3%为工程保修金,待二年保修期满后30天内无息付清。

  3.2.5#楼工程出±0.000地下车库及一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%,七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的10%,十三至十八层施工完毕验收合格后付总价款的10%,十九至主体封顶验收合格后付总价款的5%,二次结构施工完毕验收合格后付总价款的.5%,水电安装工程施工完工付总价款的40%,工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%,本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%,余下3%为工程保修金,待二年保修期满后30天内无息付清。

  3.3.3#楼工程出±0.000地下车库及一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%,七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的5%,十三至十八层施工完毕验收合格后付总价款的10%,十九至二十四层验收合格后付总价款的5%,二十五层至主体封顶付总价款的5%,二次结构施工完毕验收合格后付总价款的5%,水电安装工程施工全部完成竣工初验合格后付至总价款40%,工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%,本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%,余下3%为工程保修金,待二年保修期满后30天内无息付清。

  3.4.甲方支付乙方合同价款时,乙方必须先向甲方财务部门提供全额专款收据并以转账的方式进行支付,(严禁将合同价款转移至合同主体以外的第三方账户)。

  八、争议解决:

  甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

  九、合同终止:

  乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

  十、合同份数:

  本合同一式六份,具有同等效力,由甲方执四份和乙方执贰份。

  甲方:(签字)盖章:

  乙方:(签字) 盖章:

  年 月 日

  清包人工费简单合同5

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  根据《民法典》及其他相关法律,承建工程的实际情况并遵循平等,自愿公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲、乙双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程房型:_______________________

  2、工程地点:_______________________

  3、结构层次:_______________________

  4、工程质量:确保一次性验收合格。

  5、工程工期:确保总包单位,在本工程节点和总进度计划前完成施工任务,进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起完成。

  二、承包方式

  ____________________。

  三、承包范围:

  乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工,按图纸要求,负责施工,二次结构的_______________________工程设计图纸,设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。

  四、工程质量:

  1、质量目标:同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。

  2、人员进场须进行样板工程,一旦确认,后续工程需按照同等,质量要求进行施工,如样板工程不能满足质量要求,本合同乙方自动放弃。

  五、施工工期:

  1、乙方承诺:工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工,月时度计划要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元天。、乙方保证每天施工所需要的人数。

  2、在农忙期间,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期,若乙方施工的节点工期天数有拖延的`每延迟一天罚款元天。

  六、安全生产:

  1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。

  2、乙方必须按安全施工要求进行施工,杜绝重伤亡事故。

  3、双方对各自施工安全分责任承担,若出现重伤亡事故,根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。

  4、安全防护乙方不得随意拆除和移动,在施工需改动的部位须经甲方项目负责人批准后方可实施,并按照防护要求,否则,每处罚款500元。

  七、文明施工:

  1、本工程的文明施工,目标为____省文明工地。

  八、甲、乙双方约责任:

  1、甲方负责:

  甲方________为履行本协议的全权代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,对工程的施工,生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全责,对乙方各项指标的考核有一票否决权,对乙方定期的召开生产协调会,并按合同条款拨付生活费和工程进度款,和对乙方各项工作的指导,检查和督促。

  2、乙方负责:

  ⑴乙方托________为履行本协议的代表人,行使合同的、约定的权利,履行合同约定的职责,合约期内,乙方代表必须常住施工现场,每月不得少于25天,若确需离开工地,必须得到甲方现场负责人的同意。否则,每缺勤一天罚款贰佰元。

  ⑵乙方应按照甲方的编排合同,同等工程施工计划精心组织,按排施工,所有甲方在工作上的布置和调度,如乙方不执行,甲方可直接安排他人实行施工,因此发生的费用,在乙方工程款中扣除。

  ⑶根据工程进度,由甲方提供准确的、要料计划,各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行采购。

  ⑷严格按照____省文明工地的要求组织施工生产,确保本地直到____省文明工地

  九、材料:

  1、甲方只提供,

  ⑴置筋的钢筋,黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方根据施工图纸及承包人的要求,完成合格的二次结构砌体工程。

  ⑵升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源提供至三级箱。

  十、工程结算造价的确定:

  本工程的结算价按图纸的_____________结算价格为___________计算。

  十一、工程结算造价的结算方法:

  乙方凭单位工程负责人开具的工程完成情况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量,当月完成的工作量可作为预付工资(生活费)的依据。

  十二、工程款的支付方式:

  工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。

  十三、其它事项:

  1、若乙方的劳动或工程的施工质量,进度、安全、文明施工等方面,不能满足合同中约定的要求,并经整改不力仍达不到约定要求,甲方可随时终止本合同的执行,退场不予结算。

  2、工程施工中所有针对乙方的罚款,如乙方不签字同样生效。

  3、未尽事宜,同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。

  4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字生效,工程款清自行失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日