当前位置:好文网>实用文>合同范本>建设施工合同

建设施工合同

时间:2024-10-28 05:29:36 合同范本 我要投稿

建设施工合同精选15篇

  在人们越来越相信法律的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编帮大家整理的建设施工合同,希望对大家有所帮助。

建设施工合同精选15篇

建设施工合同1

  甲方:__________身份证号:__________

  乙方:__________身份证号:__________

  根据《民法典》及有关规定,本着平等互利的原则,经甲乙双方友好,就有关富道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议,为明确甲乙双方的权利与义务,签订本协议书:

  一、工程名称及地点

  1、工程名称:__________

  2、工程地点:__________

  二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的,工期顺延。

  三、合同内容工程项目及工程量:富道二期二段工程边坡三维网植草,工程量约65000乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的,甲方可视需要,对乙方工作内容及范围作出调整,也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受,也不因此作为对合同单价作出调整的理由。本合同签定后,由于甲方需要,需临时安排乙方增加的工作,经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力,双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。

  四、合同价款

  1、工程单位:______工程总价暂定人民币:______元。大写:______元整。(注:此价不含税)

  2、乙方向甲方支付保证金2万元。

  3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。

  4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没写明或单列的工作内容,均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务,不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解,对甲方的要求已完全明了,对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。

  五、结算方式

  1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量,按合同单价和实际完成数量计算工程价款。

  2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。质量保证金的退还:在质保期满后,扣除有关应扣款项后,甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。

  3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算,其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行,委托他人结算时,必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。

  4、付款方式:乙方材料、机械设备进场后,一个月内完成45000平米,甲方支付工程款30万元,施工中可视乙方进度、质量支付工程款,此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。

  5、如甲方认为有必要时,可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整,乙方应无条件服从。

  6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的损失由乙方负担。

  7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量,甲方不予计量。

  六、双方的责任和义务甲方的责任和义务

  1、提供设计图纸或施工方案,提出质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。

  2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。

  3、若乙方不能服从甲方调度安排,不满足质量、进度、安全、环保等要求时,甲方有权单方随时终止合同。乙方的责任和义务

  1、乙方的人工必须听从甲方调配,按照甲方技术交底进行施工,保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥,配合甲方施工人员工作,按规定日期完成任务,遵守甲方的规章制度。特殊工种的'操作人员必须持有效证件上岗。

  2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题,乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。

  3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全操作,在施工过程中不得声音作业,杜绝一切事故发生,并承担由于自身造成的人身伤亡事故,安全责任事故,甲方不负任何责任。

  4、乙方必须要求工人在上工地以前,不准喝酒和做好安全准备方能施工,如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳,发现一次罚款500—20元,乙方无条件服从。

  5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。

  6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项,其费用由乙方自付。

  7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。

  8、及时足额支付农民工工资,否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付,相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。

  8、施工用水、用电均已包含在合同单价中,乙方自行承担。

  七、其它约定

  1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求,若一方提出,对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

  2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约,违约方须承担由此造成的经济损失,如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务,乙方自行退场,乙方不自行退场,甲方有权将乙方清除出场,所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算,同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。

  八、争议解决方式

  1、本协议未尽事宜,双方另行协商。

  2、与本合同有关的一切争议,甲乙双方友好协商解决,协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中,任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为,否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷,双方协商不能解决的,依法向协议签订地人民法院起诉。

  九、合同的生效和终止

  1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  2、本合同自签订之日起生效。

  甲方(签字):__________乙方:(签字)__________

  联系电话:__________联系电话:__________

  签约日期:________年____月____日签约日期:________年____月____日

  签约地点:__________签约地点:__________

建设施工合同2

  立协单位:

  发包单位:___________(甲方)

  承包单位:___________(乙方)

  以下简称甲方、乙方。

  甲方将建设工程项目承(分)包给乙方。为贯彻“安全第一,预防为主”的方针。根据《承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规。明确双方的安全生产责任,确保施工安全。双方在签订建筑安装工程承包合同的同时,签订本协议书。

  一、承包工程项目

  1、工程项目名称:___________

  2、工程地址:___________

  3、承包方式:___________

  二、工程项目施工期限:自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日完工。

  三、协议内容:

  1、甲乙双方必须认真贯彻国家行业安全生产管理部门颁发的有关安全生产,文明施工的方针、政策。严格执行有关的劳动保护法规条例规定。

  2、甲乙双方都有安全管理组织架构,包括抓安全生产的领导,专职和兼职安全员。各工种的安全操作规程,特种作业人员审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、教育制度等。

  3、工程项目由乙方按甲方要求及监理公司、安监部门编制施工组织设计并制定有针对性的安全技术措施、计划,严格按照施工设计和有关安全要求施工。

  4、乙方的项目负责人,专职安全员必须认真对本单位职工进行安全生产制度,安全技术交底,安全知识教育。并有安全知识教育,交底的书面材料。甲乙双方各执一份,乙方必须监督施工人员严格遵守和执行安全生产制度和法规。实行三级安全教育制度。施工中必须做到“三不伤害”提高工人的安全生产意识和自我保护的能力。

  5、施工期间,乙方指派防火工作。甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全生产、防火规定等情况相互协作,预防安全事故的产生。

  6、乙方只是施工中必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的`各项规章制度,解说甲方及安监部门的检查、督促、指导,查出的隐患必须期限日期内整改完毕。

  7、乙方施工人员对施工现场的脚手架,电力设施、安全标志等安全设施不得擅自拆除更动。如因施工确实需要更动,必须经过工程部负责人、施工负责人、甲乙双方指派的安全员同意并采取必要的安全措施后,签订双方安全交底后方可拆除更动。乙方擅自拆除更动所造成的后果,由乙方人员和其单位负责。

  8、特种作业人员必须持有效操作证上岗,穿戴好个人防护用品,甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度,易燃、易爆。施工场所严禁吸烟和动用明火。现场消防器材不得挪用,地下管线及高压架空线施工中注意安全保护。

  9、施工的电器设备,使用前必须经检验合格,并有检测记录方便使用。不经检查人员同意,擅自乱拉乱接电器线路,造成的后果由乙方负责。

  10、贯彻谁施工谁负责的安全原则,乙方人员在施工期间违反安全生产操作规程制度,盲目施工,造成的安全事故由乙方负责。其他原因造成的人员伤亡、火灾、机械等重大事故必须进行紧急抢救并保护好现场,24小时内及时报告上级主管部门及市、区(县)劳动保护监察部门。事故损失和善后处理费用,按责任协商解决。

  11、本协议签订的各项规定适用于立协单位双方,经双方签字,盖章有效。作为合同正本的附件一式六份。甲乙双方各执二份送区(县)劳动局保护监察科及各有关部门各一份备案。

  12、本协议同工程合同正本同日生效吗,甲乙双方必须严格执行。由于违反本协议造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失!

  甲方:_____________________乙方:______________________

  (盖章)单位名称:___________(盖章)单位名称:___________

  (盖章)法定代表人:___________(盖章)法定代表人:___________

  代表:__________________代表:__________________

  地址:_________________地址:__________________

  电话:__________________电话:__________________

建设施工合同3

  甲方:施工队负责人

  电话:_____

  乙方:建池户(村)

  电话:_____

  甲乙双方于______年___月___日在____就承建沼气池一事进行协商签订本合同。具体条文如下:

  一、建池标准及价格:沼气池按国标(GB475084)建设。全包单价____元座,总价____元。包工不包料单价____元座,总价____元。

  二、甲方责任权力:

  1、负责完成池体建造、灶具安装和沼气池的正常启动。

  2、为乙方发放《农村户用沼气池安全管理和使用》技术卡片,指导乙方学会沼气池的日常操作管理和安全使用基本知识。

  3、按全县统一价格收取建池费用,并开据县沼气办印发的.统一收据。

  4、承担沼气池建后质量保修责任。沼气池主体______年内出现坍塌、漏气的(因不可抗拒的自然灾害或人为毁坏的除外),灶具及配件______年内出现质量问题的(乙方自行购置的除外),负责修复或调换。

  三、乙方责任权力:

  1、为甲方施工创造良好的环境,并与甲方搞好施工配合。

  2、按甲方指导认真学习沼气池安全使用操作规程,加强安全防范。进出料口要加盖保护,防止人畜掉进池内造成伤亡,不得在池口试火,不得开口自修,如有故障,要及时报服务站人员检修,杜绝出现安全事故。

  3、向甲方提供户主姓名及身份证号,以便填写《___县农村户用沼气池建设情况登记表》。并妥善保存好统一收据,以备兑现补助。

  4、模具到位一次付清施工费用。如发生建池质量纠纷,报县乡沼气办组织鉴定,沼气办负责协调甲方限期修复。

  5、保障甲方施工期间的设备安全。施工期间设备交由乙方保管,乙方因保管不善,每丢失模具一片赔偿300元,施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具运转,否则,每耽误一天赔偿损失费100元。

  四、未尽事宜,双方协商后再定。

  五、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,县沼气办、乡镇政府各备案一份。

  甲方:________

  乙方:________

  ______年___月___日

建设施工合同4

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜,经双方友好协商,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:工程地点:

  2、工程范围:根据施工图纸和甲方要求负责外墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等;

  3、承包方式:包工包料包检测验收合格;

  4、质量等级:按照国家有关规范进行检测验收,乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。

  第二条:工程期限

  一、本合同工程分四个施工段,详见下表:工程名称施工段工期(日历天)外墙涂料a栋25b、c栋25d、e、f栋25g-栋25备注:

  ①本合同工期均含节假日及验收时间。

  ②具体开工时间以甲方开工通知为准,工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期,乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。

  二、如遇下列情况,经甲方及监理盖章确认后,工期相应顺延:

  1、工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度;

  2、非因乙方原因,施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上,影响正常施工的;

  3、不可抗力因素;

  4、乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容向甲方代表提出报告,逾期不办理视为放弃。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

  第三条:合同价款

  一、本合同总暂定总价为人民币______元(______)。其中:

  1、b______施工段暂定总价为人民币______元整(______);

  2、a栋施工段暂定总价为人民币______元整(______)。金额组成详见下表(人民币:______元):工程名称施工段暂定面积(______㎡)包干单价(______元㎡)暂定总价(______元)外墙涂料b______a栋合计备注:

  ①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、税金、验收费等所有费用。但不含外架使用费,超出工期范围的外架使用费由乙方承担,根据实际使用天数按天计算。

  ②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量,以合同约定综合包干单价进行合同结算。

  二、支付方式合同按b______、a栋两个施工段分段进行施工及支付工程款,在符合合同约定的付款条件,且乙方向甲方提供等额合法税务发票后五个工作日内,由甲方或甲方委托的单位按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向乙方支付。各施工段的付款条件如下:

  1、甲方发出开工通知,乙方材料、人工进场,且完成相应施工段腻子层施工并经甲方及监理方验收合格后,支付该施工段合同暂定总价30%,分别为:b______为人民币______元整(______)a栋为人民币______元整(______)

  2、相应施工段所有工程竣工,经甲方、监理方验收合格交付甲方后,支付该施工段暂定总价的50%,同时甲方暂扣除该施工段暂定总价3.5%的配合费,实际支付分别如下:

  1)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费后,实际支付给乙方该施工段的工程款分别为:b______为人民币______元整(______)a栋为人民币______元整(______)

  2)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费,分别为:b______为人民币______元整(______)a栋为人民币______元整(______)

  4、工程结算:按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。

  5、本合同所有工程经质检部门整体验收合格,乙方按约定提交竣工资料,双方进行结算,甲方扣除质保金和配合费后,付清工程余款。

  6、工程质保金为合同结算总价的3%。质保期内,乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题,质保两年后,甲方将质保金按实结算后退还给乙方(不计利息)。

  7、工程配合费为合同结算总价的3.5%,经双方按实结算后,根据暂扣除的配合费进行多退少补。

  第四条:工程变更因土建设计变更引起本合同项下工程量增加或减少的,乙方应于变更发生后____日内将相关资料上报甲方及监理方审核确认。否则,对乙方因变更而增加的费用,甲方不予认可。

  第五条:工程质量

  一、工程样板制作:外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板:基层腻子(两道:粗型、细型各一道)、底漆层(一道)、外墙漆面层(两道),各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后,乙方方可正式施工。

  二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的'建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场派驻代表的监督。

  三、乙方需按约定采购材料,符合图纸要求和国家规定标准,并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等,所购材料经甲方、监理方检查确认后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方负责运出施工场地并重新采购.

  四、外墙涂料工程符合以下规定,以乙方提供的涂料样品进行验收:涂料名称颜色色号生产厂家外墙专用腻子(两道)有限公司水性底漆(一道)弹性抗污涂料(两道)备注:

  ①基层腻子为两道:粗型、细型各一道

  ②外墙涂料涂刷纹理为细纹(以样品验收),必须具有遮盖力,耐紫外线,抗酸碱,不变色,不起泡,无粉化,无龟裂,不脱落,可清洗等。

  第六条:工程验收

  一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中,乙方需向甲方报验的内容为:

  1、进场材料报验;

  2、抹灰基层质量和含水率测定报验(正式施工前报验);

  3、打底腻子基层质量报验(腻子施工完成后,封闭底漆施工前报验);

  4、抗碱封闭底漆层质量报验(封闭底漆完成后,罩面漆施工前报验);

  5、成品质量报验(两道罩面漆完成后报验)。甲方及监理方进行上列各项验收,如验收不合格或验收手续不全,甲方可以要求乙方返工直至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的,按合同暂定总价3‰天计收违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。

  二、工程综合验收

  1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据,由甲方、监理方、市建设工程质量监督站等部门进行验收。

  2、甲方在接到乙方验收通知之日起7天内组织竣工验收。工程验收合格后贰天内,乙方将该工程移交给甲方。甲方未在约定时间内组织验收的,工期顺延。

  3、工程未能通过验收的,乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的,按合同暂定总价3‰天计收违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失;工程经过贰次以上(含贰次)未能通过验收的,另行向甲方支付违约金人民币壹万______元(10000.00)次的处罚。

  第七条:工程质保

  1、本合同工程质保期为________年,自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内,凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任,工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。

  2、质保期内,如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格,如属于大面积返修(累计2㎡以上),再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修________年)。

  3、质保期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行维修,否则甲方有权扣收质保金,并自行维修处理,相关费用由乙方承担。

  第八条:甲方工作

  1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图,确定颜色色号。

  2、提供乙方施工所需用水、电源,水电费由乙方承担;可提供设备材料放置场地。

  3、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。

  4、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工,因此造成的经济损失由乙方承担。

  第九条:乙方工作

  1、本合同签订生效后三天内,将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。

  2、熟悉施工图纸,按图施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输。

  3、严格遵守安全施工、防火等规范和制度,承担施工中造成的事故责任和费用;做好现场自身范围内的保卫和垃圾清理等工作。

  4、工程竣工验收交付甲方前,乙方承担材料设备和工程成品的保管责任,保管期间发生丢失或损坏,乙方承担重置和修复责任。甲方提前使用发生的损坏,由乙方进行维修,材料费用由甲方承担。

  5、因施工需要,乙方须对建筑物某些局部结构、园艺设施或设备管线等进行破坏性施工的,应与甲方协商,经甲方同意后方可施工,并在甲方要求的时间内恢复原状。

  6、乙方的施工队伍必须遵守国家相关规定,服从甲方的现场管理安排,使施工能正常进行;否则乙方承担因此给甲方和土建承包方造成的损失,甲方有权对乙方处以人民币1000______元次的罚款。

  7、工程竣工验收合格后十天内,乙方提交完整合格的竣工资料一式三套给甲方。

  第十条:违约责任

  1、合同签订生效后,合同的任何变动均需双方协商后以书面形式确定,一方擅自变更或终止合同,则需向守约方支付合同暂定总价的20%作为违约金,即人民币______元整(______),并赔偿由此给守约方造成的损失。

  2、甲方应按约定支付工程进度款,因甲方原因未按约定付款的,超过约定期限7天后,每逾期一天,按逾期应付款的向乙方支付违约金。

  3、非因甲方原因,乙方不能按约定工期完工的,每延误一天,按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的,甲方有权解除合同,乙方需向甲方支付合同暂定总价20%的违约金,因此给甲方和土建承包方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的,甲方支付工程款的时间相应顺延。

  4、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线等的,承担由此造成的经济损失和事故责任(包括罚款),赔偿由此给甲方和土建承包方造成的损失,并在甲方要求的时间内修复完整。

  5、乙方未按约定交付各类资料,经甲方一次催告后____日内仍不移交齐全的,视乙方延误工期,按本合同有关工期延误违约条款处理,并仍有交付资料的义务。

  6、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,乙方向甲方支付转包违约金人民币拾万______元整(100,000.00),并赔偿由此给甲方造成的损失。

  7、乙方违反本合同约定而需要承担的违约金和赔偿金等款项,甲方均有权直接从工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。

  8、双方均不需对不可抗力因素造成的损害承担责任。不可抗力发生之后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报灾害情况。灾害继续发生的,乙方应每隔5天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。

  第十一条:其它

  1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。

  2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。

  3、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,合同附件表如下:

  序号附件名称页数备注

  1、售后服务承诺书1附件一

  2、乙方相关材料附件二

  甲方:

  乙方:

  甲方法定代表人:

  甲方委托代理人:

  乙方委托代理人:

  审核人:

  开户银行:

  经办人:

  银行帐号:

  联系电话:____联系电话:

  传真:____传真:____

  日期:____日期:____

建设施工合同5

  原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。

  被告一:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。

  法定代表人:______________。

  案由:_________________建设工程合同纠纷

  诉讼请求:_________________

  1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);

  2、判令被告二对被告一所欠原告的'工程款及利息承担连带责任;

  3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:_________________

  _____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

  《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。

  原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

  为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。

  ____________区人民法院

  具状人:_________________

  _____________年__________月__________日

建设施工合同6

  甲方:____

  乙方:____

  按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例的原则,结合本工程实际情况,经双方协商达成以下协议:____

  第一条工程概况:____

  1、工程名称:____个体私建住房

  2、工程地点:东湖镇即东湖个私园区(原同心一组吞口坡侧)私建住房。

  3、工程内容:设计图纸内工程量

  4、开工时间:____年二月二十日

  5、竣工时间:____年七月三十日。

  6、工程质量等级:合格。

  7、工程造价:680元/ m2,300m2建筑面积。

  第二条甲方驻工地代表:____

  第三条乙方驻工地代表:____

  第四条付款方法:____

  乙方进场施工后甲方按其进度支付已完工量的`80%工程款给乙方,待工程完工验收合格一月内付至总价的95%工程款,余5%为保修金一年内付清。

  第五条如有未尽事宜,双方协商解决。

  第六条安全责任由乙方合同代表负责。

  第七条本合同一式叁份,甲、乙双方各持一份,存档一份。

  第八条本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________

  法定代表人(签字):_____________法定代表人(签字):_____________

  _________年____月____日_________年____月____日

建设施工合同7

  出资方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲方委托乙方承担本合同第二条表中所列项目的建设工程施工图设计文件审查任务,经双方协商一致签订本合同。

  第一条 本合同依据《中华人民共和国合同法》及建设部第134号令签订。

  第二条 本合同审查项目内容见下表(勘察、施工图):

  第三条 甲方应向乙方提交以下资料及文件:

  1、建设项目立项文件(发改委签发的批准文件和规划部门签发的规划红线图);

  2、工程勘察成果报告(附设计单位签发的勘察技术要求);

  3、全套施工图设计文件及相应的计算书(含计算模型光盘)。

  第四条 甲方应按省物价局、湖北省建设厅发布的鄂价房服[20xx]273号文件规定支付施工图设计文件审查费,本项目审查费应 为元。甲方于 月 日将商定的审查费 交乙方财务室,乙方财务确认收费后审查程序正式启动。

  第五条 双方责任

  1、甲方按本合同第三条规定内容向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责;乙方对审查结论的`合法性和有效性负责。

  2、乙方在审查程序启动后的15个工作日内出具《审查意见》;对审查合格的项目,乙方在审查合格后的7个工作日内向甲方出具《审查合格书》;对审查不合格的项目,由原设计单位修改完善后送乙方复审,复审合格后,乙方向甲方出具《审查合格书》;

  3、甲方对乙方作出的审查意见有重大分歧时,可由甲方向省建设行政主管部门提出复审申请,并由省建设行政主管部门作出仲裁决定。

  4、未经乙方同意,甲方不得擅自变更审查合格的设计文件;如确有需要,甲方可通过原设计单位变更设计后重新向乙方报审,并承担相应的审查费用,乙方不承担任何费用。

  5、经乙方审查合格的项目,因勘察、设计原因发生工程质量问题,乙方承担建设部第134号令第十五条规定的相应责任。

  第六条 本合同一式四份,甲、乙、双方各执一份,另一份作为交款凭证;双方签字盖章本合同成立,双方履行完合同规定的业务后本合同即行终止;合同执行中如发生争议双方协商解决,协商不成时通过司法途径解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

建设施工合同8

  如何理解建设工程施工合同中的“实际施工人”

  作者 王国章

  在建设工程施工合同中,与建设工程施工合同有关的主体主要包括发包人、总承包人、分包人、第三人、施工人、转包人、实际施工人等。根据《中华人民共和国合同法》第十六章第272条:“发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。”“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三

  人。”“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。” 第281:“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。”《中华人民共和国合同法》是从合法合同的角度规制行为主体,一般不会以违法合同作为直接规制的对象,因此,从合同法中有关“施工人”的规定可以看出,这一概念涵盖了建设工程施工有效合同中从事施工活动的主体,但不应当包括转承包和违法分包等无效合同中的“承包人”。正是为了区别《中华人民共和国合同法》中规定的“施工人”概念,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的.解释》第4条、第25条、第26条使用了“实际施工人”概念,这里的“实际施工人”均指无效工程合同中的“承包人”,主要有以下几类:①未取得建筑施工企业资质的“承包人”;②超越资质等级且在竣工前没有取得相应资质等级的建筑施工企业在建设工程施工合同中的“承包人”;③没有资质等级借用有资质等级的建筑施工企业名义从事建设工程施工的“承包人”;④建设工程依法必须进行招投标而未进行招投标或中标无效的建设工程施工合同中的“承包人”⑤承包人转包工程合同中的“承包人”;⑥违法分包合同中的“承包人”。

  据此,司法实践中,有人认为根据司法解释的有关规定,只要欠付农民工的工资,农民工可以直接起诉发包方索要工资是不正确的,实质上这是对司法解释的误解。符合司法解释中“实际施工人以发包人为被告主张权利的??”中的行为主体必须符合“实际施工人”要求,否则以此主张权利将面临败诉的风险。

建设施工合同9

  承包人:

  分包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 与承包人已经签订施工总承包合同,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、分包工程概况

  分包工程名称:

  分包工程地点:

  分包工程承包范围:

  二、分包合同价款

  金额:大写:人民币元,

  小写: 元。

  三、工期

  开工日期:本分包工程定于 年 月 日开工;

  竣工日期:本分包工程定于年 月 日竣工;

  合同工期总日历天数为: 天。

  四、工程质量标准

  本分包工程质量标准双方约定为:

  五、组成分包合同的文件包括:

  1、本合同协议书;

  2、中标通知书;

  3、分包人的报价书;

  4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

  5、本合同专用条款;

  6、本合同通用条款;

  7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

  8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

  六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程,并在质量保修期内承担保修责任。

  八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的'期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款, 以及其他应当支付的款项。

  九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

  十、合同的生效

  合同订立时间:年 月 日;

  合同订立地点:

  本合同双方约定后生效。

  承包人: 分包人:

  住所:

建设施工合同10

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  上述双方经过友好协商,现就甲方处于____________________值班室建设,达成如下合同条款:

  第一条合同标的物所处位置:___________;标的物建设工期为________年____月____日至________年____月____日;值班室建设费用为_______元平方米;承包方式为全包方式。

  第二条甲方提出房屋建设基本布局、大致框架及尺寸,乙方须基于诚信及职业道德为甲方设计详细的房屋结构图纸并负责技术及安全审核。乙方的最终设计图纸经甲方同意后方能开工建设。

  第三条值班室主体结构为框架结构,乙方在建设过程中使用的所有施工材料需达到民用住房建设质量要求,所有材料的使用、材料架构符合行业通常惯例,同时,乙方建设行为严格落实建设民用住房的安全性、耐用性及方便性的条件。

  第四条值班室所有铺设瓷砖之处,应达到平整等美观性要求。该类工程的质量保质期为________年,该期间内脱落率及断裂率不得超过面积的______%。超过约定面积时,乙方须无偿负责将损坏部分修缮完整;若甲方因该脱落或断裂遭受损失,乙方应予以赔偿。乙方若不及时返工,甲方可以扣除乙方的质量保证金。

  第五条墙面的平整度须达到行业标准和积极性行业惯例;标的物管线等隐蔽工程的铺设须符合安全、方便的`要求,如电话、网线及电路线等应分开走管,电路线应与电视线等保持一定技术性距离。

  第六条需要使用混凝土的工程中,混凝土应机器搅拌;顶层铺设保温层、浇注现浇,同时须做好房屋的防水及雨水排放工程。

  第七条值班室施工建设费的支付:完成工程建设,甲方预扣工程总费用的______%作为质量保证金外一次性支付工程款,________年后乙方施工达到本合同各项条款时,甲方将质保金全部支付乙方。

  第八条甲方的权利与义务:

  1、甲方对乙方施工可以随时检查及现场监督,对不当行为可以制止。

  2、在不影响乙方工期的情况下,甲方可以变更施工图纸。

  3、甲方负责为乙方协调水电,但相关费用由乙方负担。

  4、工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

  第九条乙方的权利与义务:

  1、乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚信;若工程质量不符合本协议要求或相关行业标准,乙方应无偿返工且应承担由此给甲方带来的损失。

  2、乙方应在保证质量的前提下按时完成建设任务;逾期须承担______元的违约金并应承担甲方由此遭受的其他损失。乙方不得将工程的施工建设转包。

  3、乙方自备符合行业要求的施工工具及相关房屋建设工程所需器械,同时乙方保证所有施工人员均为具有施工资质的相应技术人员。

  4、乙方自负己方人员及相应物品的安全责任,乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害以及财产损失自负其责,甲方对此不负责任。

  5、乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时,应负相应损害赔偿责任,甲方对此不承担责任。

  6、乙方对甲方提出的不符合安全标准或客观上无法实现的施工要求有权拒绝。

  第十条甲方逾期支付施工费用时,应向乙方支付______元的滞纳金;乙方建设中违反本合同约定条款或建设工程不符合行业标准及积极性行业惯例时,应承担______元的违约金,并应承担相应损害赔偿责任。

  第十一条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第十二条本合同自双方签字之日起生效。合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。

  甲方(签章):___________

  电话:_________________

  ________年____月____日

  签订地点:_____________

  乙方(签章):___________

  电话:_________________

  ________年____月____日

  签订地点:_____________

建设施工合同11

  甲方:

  乙方:

  根据某某有限公司工程建设的需要,时间紧,任务重,经领导同意,现将某某建设工程承包给某某。为了保质保量,保证工期,施工验收有据可依,本着公平自愿平等互利的原则,经双方同意达成协议签定如下合同:

  一、工程名称:。

  二、工程结构:砖混结构。

  三、工程范围:土建、水电暖安装。

  四、承包性质:包工包料。

  五、建筑面积:本工程建筑总面积为6100.472。

  六、工程造价:6100.47289

  2.00元XXX

  9.20元(伍X肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整)(含税);(平方造价依据:

  1、以2公寓楼平方预算造价土建92

  2.92元水电暖59元网线、电话线

  9.20元99

  1.12元。

  2、依据新办公楼承包方式,预算价下降10%99

  1.12元-9

  9.10元89

  2.02元)。

  七、工期:.0

  8.1

  5.0

  1.15

  八、质量要求:执行国家建筑工程施工验收规范的标准。

  九、工程内容与做法:内容:施工图纸的全部内容,图纸变更内容。做法:

  1、地面:住宅地面为原土夯实,C15砼厚度为80,15厚1:2水泥砂浆随打随抹面层压光,油漆踢脚线150高;卫生间地面:原土夯实,C15砼厚度为80找坡、50厚1:2水泥砂浆找平,聚氨脂防水层厚度为3,细砂软垫层10;地板砖面层:走廊、门厅、楼梯间为80厚C15垫层,石材地面,颜色另定,瓷砖踢脚线150高,颜色另定。

  2、楼地面、住宅及水箱间为20厚1:2水泥砂浆地面表面压光,(水箱间地面做聚氨脂防水层3厚)红色油漆踢脚线150高,卫生间为20厚1:2水泥砂浆找坡,聚氨脂防水层3,细砂软垫层10,瓷砖面层;走道、门厅为石材面层,瓷砖踢脚线150高。

  3、楼梯踏步及栏杆:踏步为石材面层同1公寓楼石材及颜色,栏杆同2公寓楼,铁红色油漆。

  4、门窗:进楼门尺寸为2

  2.5,进户门尺寸为1

  2.1,窗尺寸为3进楼门为防盗门,其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(464)。

  5、外墙面装饰同1公寓楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套;内墙面白色外墙防水涂料,卫生间为瓷砖墙面,顶面均为白色外墙防水涂料。

  6、所有涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。

  7、所有使用房间均设插座、照明(电视、电话、网线);水暖、消防以设计为准,材料按国家标准进货。

  十、甲方工作:

  1、负责材料供应,提供施工场地、施工图纸。

  2、负责管理施工队,对不服从管理的施工队,责令停工和撒换。

  3、监督验收工程质量,对不符合质量要求的工程部位,责令乙方返工处理和实施处罚。

  4、负责现场的安全文明施工:对安全防护不符合要求的部位责令整改和处罚。

  十一、乙方的工作:

  1、乙方负责对施工队的管理和教育,乙方进驻工地后,必须遵守煤矿的一切规章制度和强制性条件(质量管理处罚条例、安全文明施工处罚条例、工具设备管理处罚条例)。

  2、乙方负责对借用甲方的工具、设备进行管理、维修、保养,损坏赔赏)。

  3、乙方必须配备技术、施工、管理的专业人材,应具有独立作业能力,否则因技术问题造成的损失由乙方负责。

  4、乙方负责工程质量管理,在施工过程中,乙方应严格按照施工图纸、设计变更内容施工。

  5、乙方负责工程质量自我检查、验收,负责交工资料整理,(验收标准应不低于国家建筑工程施工验收规范的标准)。

  6、乙方负责施工现场的安全文明施工、验收。

  十二、酒后进入施工工地,酒后闹事,每人次罚款200元,损坏煤矿设施和他人财产的按原值十倍罚款,构成犯罪的交公安部门处理。

  十三、工队职工打架,不分情节轻重和原因罚款1000元,通过110和其他职能部门处理,给矿方造成极坏影响的罚款5000元。

  十四、付款与结算:开工予付总工程款的10%,基础工程完工后付总工程款的10%,一层主体工程完工后付总工程款的7%,二层主体工程完工后付总工程款的7%,三层主体工程完工后付总工程款的.7%,四层主体工程完工后付总工程款的7%,五层主体工程完工后付总工程款的7%,六层主体工程完工后付总工程款的7%,门窗工程完工后付总工程款的5%,抹灰工程完工后付总工程款的5%,地面工程完工后付总工程款的3%,屋面防水工程完工后付总工程款的2%,涂料工程完工后付总工程款的3%,水电暖工程完工后付总工程款的5%,验收合格后付总工程款的5%,采暖期满付总工程款的5%,剩余5%保修期满付清;保修期间乙方接甲方通知后不及时维修或不维修者,甲方拒绝支付保修金。

  附则:

  1、楼梯石材价格不再变动,走廊、门厅石材价格超过65元2以实调整(甲方参与订货);基础深度以正负0.00以下

  2.5为准,挖填土超出部分以18元3调整,超过

  2.5深的工程量以实调整;在2公寓楼原平方预算造价99

  1.12元的基础上结构及门窗设计变更平方造价不超过20元,不再调整;附属工程、泉眼保护、化粪池、桥梁工程另算。建筑面积以实际竣工为准。

  2、工地设备材料的看管费,设备工具的定期保养与维修人员的人工费,临时设施搭建与拆除人工费,材料装卸费(不含灰、砂、砖、石)。施工机械与施工电器照明的安XX(含龙门架、搅拌机、塔吊等)人工费,已包括在承包总价内,不另计算。

  3、农忙季节,应保持50%以上的留守人员继续施工,保证工期,否者,扣除总造价的5%做赔赏金。

  4、一切伤亡事故由乙方承担。因伤亡急需的资金甲方不负责垫付。

  5、合同未尽事宜,协商解决。

  6、合同从签定之日起生效,保修期满工程款付清终止。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设施工合同12

  合同编号:________

  出租人:________________________

  承租人:________________________

  签订地点:______________________

  签订时间:________年____月____日

  根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):________。

  第二条租赁物资的用途及使用方法:________________。

  第三条租赁期限:自________年____月____日至________年____月____日,共计________天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前________日内,重新签订合同。

  第四条租金、租金支付方式和期限:

  收取租金的标准:________。

  租金的支付方式和期限:________年____月____日。

  第五条押金(保证金):________年____月____日

  经双方协商,出租人收取承租人押金________元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。

  第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法:________。

  第七条租赁物资的保管与维修:

  一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。

  二、租赁期间,租赁物资的.维修及费用由________人承担。

  第八条出租人变更:

  一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

  二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。

  第九条租赁期满租赁物资的返还时间为:________年____月____日

  第十条本合同解除的条件:________。

  第十一条违约责任:

  一、出租人违约责任:

  1、未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金________%的违约金。

  2、未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金________%的违约金。

  3、未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金________%的违约金。

  4、其他违约行为:________。

  二、承租人违约责任:

  1、不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

  2、逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

  3、如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

  4、其他违约行为:________。

  第十二条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

  第十三条其他约定事项:________________。

  第十四条本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

  第十五条本合同一式________份,合同双方各执________份。本合同附件________份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

  出租人:________(签章)

  承租人:________(签章)

建设施工合同13

  建设发包发:_________

  承包施工方:_________

  经甲、乙双方友好协商,甲方将位于贵州省仁怀市茅台镇私人房屋亮化建设施工项目发包给乙方,双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则,特签订此合同,望共同遵守:

  一、承包方式

  施工工程采取清包,即包工不包料的方式。

  二、建设工期、承包范围及工程款计算方式

  工程建设从乙方进场当日开始计算,工期至_________年_________月_________日以前完成,乙方保证在规定时间内完成工程建设进度。承包项目具体情况如下:

  1、甲方只提供建设材料到施工场地路边,乙方自己负责施工原材料的搬运使用。

  2、砌砖按块数计算,单价为:零点五五元一块;外墙砖单价为:五十八元每平方米。

  3、乙方必须在规定时间内完成以上1至2条承包项目工程,如在规定的时间内未完成,甲方将不支付乙方任何工程费,并且由乙方赔偿因延误工期造成甲方的损失。

  三、甲方职责

  根据房屋建造需求,甲方及时提供房屋建设所需建筑材料,以保证乙方按约定的工期顺利施工。

  四、乙方职责

  乙方自带砌墙和外墙砖施工用具和师傅、小工等施工人员,按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工。

  五、工程质量要求

  砌墙平面平整垂直墙角,顶角垂直,砂浆饱满,浇灌平整、牢实,外墙砖必须平实、整齐,缝隙合理。以上工程质量如验收不合格造成的损失由乙方负责。

  六、工程检查、验收

  在不影响乙方正常作业的情况下,甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查,并于工程建设完工后乙方通知甲方对工程进行验收,合格后支付工程款。

  七、工程款支付办法

  工程款采取分结方式,房屋施工开始10天后甲方保证支付乙方施工生活费,工程结束验收合格后甲方一次性支付乙方房屋建设施工工程款。

  八、安全责任

  乙方必须认真按施工操作程序施工,必须佩戴甲方提供的脚手架、安全带、安全帽等安全设施,并做好施工人员的安全教育,坚持安全第一、质量第一、预防为主,若施工中发生安全事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。

  九、其他情况

  施工期间乙方伙食自理,甲方只提供住房。

  十、其它未尽事宜

  1、甲乙双方各自的材料、工具,甲乙双方各自负责保管。

  2、乙方施工在保证质量的`前提下应爱惜材料,避免造成浪费。

  3、本协议一式二份,具有同等法律效力,甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议,尚若违反,造成的损失由违约方负责。

  4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理,协商不成按《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决,协商不成的任何一方均可向法院提起诉讼。

  甲方:_________乙方:_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  ____年__月__日____年__月__日

建设施工合同14

  帷幕灌浆施工合同范本

  工程总承包方:

  项目作业承包方:

  证件号码:

  经甲、乙双方协商,库帷幕灌浆工程施工由乙方承担,签订意向如下:

  第一条工程概况

  1工程名称:

  2工程地点:

  3承包项目:帷幕灌浆工程

  第二条承包方式和内容

  1、承包方式:

  单价承包

  2、承包主要工作数量:

  4、承包单价(或总价):

  5、单价组成:

  第三条价款结算

  1、合同签署后甲方拨付乙方___ 元(大写:____)预付款。乙方收到甲方付款后五天内进场。在施工期间,乙方每月二十日向甲方递交已完成工程量报告,甲方根据监理工程师审定的工程量,确定结算工程量,进行工程款支付。

  2、乙方承包单价中包含社会统筹及意外伤害保险等费用。

  3、税金由甲方承担。

  第四条甲方的责任与义务

  1、甲方编制总体施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作,统一规划乙方的施工生产和生活临时设施等平面布置。

  2、甲方统一向发包单位领取工程技术文件和施工图纸,按时供给乙方。

  3、甲方负责办理单位或分部工程开工报告,组织图纸会审和技术交底。

  4、甲方负责组织并参加分包项目的隐蔽工程验收、分部工程验收和竣工验收。

  5、甲方配合监理工程师监督检查乙方施工过程中的质量,有权暂停不符合施工规范的施工程序。工程质量如达不到规范或设计要求,甲方有权指令乙方停工整改。

  6、甲方以书面形式向乙方提供并交验水准点与坐标控制点。

  7、甲方向乙方提供施工场地周围地下管线、邻近建筑物、构筑物及文物等资料,并协助乙方进行处理和实施保护工作。

  8、甲方负责统一规划和管理施工现场,为实现文明施工目标创造条件。

  9、甲方负责检查施工安全,有权停止、纠正不符合安全规定的施工行为。

  第五条乙方的责任与义务

  1、遵守国家与地方的有关法律法规,并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律法规而产生的经济、法律责任。

  2、乙方应对施工人员进行岗前教育,增加全体人员的质量意识、职业健康安全及环境保护意识。

  3、依据设计图纸和甲方要求,编制施工组织设计和总进度计划,并向甲方申报投入此工程施工的负责人、技术人员和施工设备等明细表。

  4、施工期间,乙方在每月二十日向甲方申报下月计划安排和生产完成情况月报表。

  5、施工期间,乙方负责自己施工成品或半成品的防护工作,直至验收完成。

  6、乙方必须设专人从事质量、安全管理、环境保护工作,并接受监理工程师及甲方的监督检查。

  7、乙方施工现场必须整洁,做到工完场清,积极配合甲方进行现场管理,达到对环境、健康等各项要求,确保文明施工。

  8、乙方必须自行完成分包项目,不得再进行分包或转包。

  9、乙方必须支付施工生产中实际发生的民工费用,否则因此产生的一切责任有乙方承担。

  第六条工程质量

  1、分包项目的工程质量必须达到优良等级。

  2、乙方必须建立健全质量保证体系,完善质量检查制度,严格按设计图纸和施工规范要求,对工程使用的材料、施工工艺进行全过程的'质量检查,并详细的填写质量记录。

  3、乙方根据国家质量验收规范、评定标准和甲方要求,及时整理各类质量记录,图表等资料,并及时移交给甲方。

  4、乙方应精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其经济损失由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部经济损失。

  5、质量评定仲裁部门为质量监督行政主管部门。

  第七条安全生产

  1、分包项目的施工安全要求:安全生产无事故。

  2 、甲方对乙方承担的工程项目做安全交底,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全设施,经检查合格方可使用。

  3 、乙方违反《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,不执行《安全生产技术》标准,危害工程施工安全、危及他人生命及财产安全或造成人员伤亡事故,乙方承担全部责任。

  第八条本意向书一式贰份,甲乙双方各持一份。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  代表人(签字):

  代表人(签字):

  签订日期:

  年月日

建设施工合同15

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

  根据原合同的工程量施工完毕后,甲方需要增加合同以外项目的'工程量,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签订本工程施工合同补充协议。

  一、 由于工程量增加,合同价款由原来的 (¥ 元) (¥ 元)人民币,结算工程量以实际完成的工程量为准。

  二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

  三、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【建设施工合同】相关文章:

施工建设合同04-10

建设施工合同03-29

建设施工合同【荐】06-10

小区建设施工合同03-01

建设施工合同【热门】06-06

【热】建设施工合同09-28

建设工程施工合同09-07

道路建设施工合同03-14

工程建设施工合同02-19

工程建设施工合同05-15