当前位置:好文网>职场文书>协议书>建设工程勘察协议书

建设工程勘察协议书

时间:2024-08-15 07:08:53 协议书 我要投稿
  • 相关推荐

建设工程勘察协议书

  在现在的社会生活中,我们都跟协议有着直接或间接的联系,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编为大家收集的建设工程勘察协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

建设工程勘察协议书

建设工程勘察协议书1

  委托方:_________(以下简称甲方)

  承包方:_________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的相关规定,经过双方充分协商和一致意见,特此签订本合同。

  第一条委托方需要乙方进行工程勘察设计项目,该项目的具体名称、内容、规模和范围详细信息请参考附件中的委托勘察设计项目表。

  第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

  第三条双方责任

  1.甲方责任

  (一)根据每个设计阶段协议书的规定,我们将负责向乙方提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并确保所提供的时间、进度和资料的可靠性。

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

  进行委托初步设计时,需要提交以下资料:

  ①经过确认的设计任务书;

  ②选址报告;

  ③规划要求;

  ④经批准的原材料(或资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

  ⑤经批准的工艺设计资料和民用项目的使用要求;

  ⑥满足初步设计要求的勘测资料,以及科研获得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

  当委托进行施工图设计时,需要提交经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及与相关设备有关的技术资料。

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

  (四)为了有效地引进项目并完成设计任务,我们应该在从询价到建成投产的各个阶段吸纳承担相关设计任务的单位参与合作。这些阶段包括询价阶段、对外谈判阶段、国内外技术考察阶段以及最终的建成投产阶段。通过与相关单位的合作,我们可以确保项目的设计符合要求,并能够顺利实施。

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

  2.乙方责任

  (一)根据甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料,我将编制符合要求的`设计文件。根据双方协议书的规定,我将按时交付各阶段的设计文件,其中初步设计文件将提供六份,施工图设计文件将提供八份,并确保其质量符合标准。若需要增加设计文件的份数,将另行收取费用。同时,若需要复制供应标准图,也将另行收费。

  (二)乙方需要依据经过批准的设计任务书或上一阶段批准文件,以及相关的设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程和定额等要求,提出勘察技术要求并进行设计工作。同时,根据合同规定的进度和质量要求,提交设计文件,其中包括概念设计文件、预算文件、材料清单和设备清单。

  (三)经过上级主管部门的审查后,根据原定任务书的要求,在必要的范围内由乙方负责进行初步设计。如果原定任务书发生重大变更,需要重新进行设计,必须取得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,并经过双方协商后,订立新的合同。

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

  (六)勘察单位在进行工程测量、工程地质和水文地质等勘察工作时,必须遵守现行的标准、规范、规程和技术条例,并按照合同约定的进度和质量要求,提交勘察成果。

  第四条勘察设计取费

  根据国家相关规定和政策,乙方按照批准的勘察设计费用标准及办法来计算和收取相应的费用。一旦设计合同生效,甲方需要支付给乙方设计费的20%作为首付款。当乙方提交初步设计文件时,甲方再支付给乙方设计费的30%。最后,在乙方交付施工图设计文件时,甲方需全额支付剩余的设计费用。对于小型设计项目和复用设计项目,支付方式略有不同,分为两次支付设计费。在签订设计合同时,甲方需先支付20%的预付款作为定金,而在完成施工图设计时需要支付剩余的全部设计费用。感谢使用我们的服务,如有其他问题,请随时提问。

  合同生效后,甲方应在勘察开始前支付给乙方勘察费的30%作为预付款。当乙方完成勘察工作并交付勘察文件时,甲方应负责支付剩余的全部勘察费用。

  第五条经济赔偿

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

  2.如果甲方无法按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或者由于资料原因影响乙方的设计进度或导致需要进行设计修改,那么除了乙方能够推迟交付设计文件之外,甲方还应该根据乙方实际损失的工作日来支付相应的增补设计费用。具体计算方式是以每日产值三十元为基准。

  3. 由于特殊情况,甲方需要对设计进行修改,并经过乙方同意。除非另有约定,甲方应根据乙方实际的返工和修改工作量,支付额外的设计费用。

  4. 当甲方因特殊情况要求终止设计时,应立即以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后应立即停止设计工作。甲方已支付的定金将不予退还。若定金金额不足以支付已完成的设计进度部分费用,则甲方需按照实际完成的设计进度补交相应费用。

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  7.如勘察设计文件(图纸)交付时间延迟,双方应商议解决方案。若甲方延迟交付,则每延迟一天,甲方需支付相当于该阶段勘察设计费用的百分之一作为补偿。若甲方提前完成交付,则甲方应支付给乙方相当于该阶段设计费用的百分之_________作为提前完成的奖励。(经批准生效)

  8. 若甲方延迟支付勘察设计费,应按照实际延期天数累计计算逾期违约金。每天的逾期违约金为勘察设计费的1%,但每天的逾期违约金不得超过100元。

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

  第六条在合同执行过程中,若发生纠纷,双方应本着实事求是的原则进行友好协商,力图解决。如协商未果,可由各自主管部门组织调解。如果调解仍无法达成一致意见,可以申请工商局经济合同仲裁委员会进行调解仲裁,或者向人民法院提起诉讼寻求判决。

  第七条其它

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

  2. 本合同的附件中的委托勘察设计项目表和勘察设计协议书是本合同的重要组成部分,并具有相同的法律效力。

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办的银行一份。

  建设单位(盖章):_________勘察设计单位(盖章):_________

  甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

  电话:_________电话:_________

  开户行:_________开户行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  通信地址:_________通信地址:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  市城乡建委设计科研处(盖章):_________市工商行政管理部门鉴证(盖章):_________

建设工程勘察协议书2

  委托方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲方和乙方在互惠互利、自愿的原则下,友好协商并制订了以下条款:

  一、委托事项:

  甲方委托乙方为其进行:

  二、勘察设计费用:

  包干勘察设计费人民币:陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整(小写:67538.00元)

  三、付款方式:

  1、甲方在本合同签订后即付工程勘察设计费人民币:陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整(小写:67538.00元)。

  2、如甲方与乙方签订本工程的施工合同,已收取的设计费计入工程款内。

  四、工程勘察设计的时间、交付方式:

  乙方应在收到设计费款项后的5个工作日内向甲方提交完整的设计文件,包括概念文件、预算文件、材料清单以及设备清单,并以电子版形式进行提交。

  五、知识产权约定:

  1、当甲方完成对委托设计的所有费用支付后,甲方将获得设计文件(包括概念、预算文件、材料和设备清单)的`全部所有权、使用权和修改权。

  2、甲方在尚未结清余款前,不得享有对于该设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)的任何权利;如甲方在未付清余款的情况下私自使用或篡改乙方设计的文件导致侵权行为,乙方有权根据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  3、未被甲方采用的设计方案,知识产权仍归乙方所有;

  六、双方的权利及义务:

  1、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

  2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

  3、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

  4、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

  5、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

  七、违约责任:

  1、因甲方原因要求中途停止勘察设计工作的,已付工程勘察设计费不退还。

  2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的定金应当全部退回给甲方。

  3、乙方应向甲方提供本合同约定的所有工程设计文件。自甲方完成支付全部设计费之日起,双方解除本合同关系,但另有本合同其他条款约定的除外。

  八、合同生效:

  本协议共有两份,双方签字或盖章后生效。甲乙双方各自保留对方签署的合同一份,具有同等法律效力。除本协议明确约定外,其他事项由双方协商解决。

  甲方(盖章):用户公司乙方(盖章):

  代表:代表:

  开户行:开户行:

  账号:账号:

  签订日期:年 月 日

建设工程勘察协议书3

  建设单位:_________(以下简称甲方);

  勘察单位:_________(以下简称乙方)。

  为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_________。

  第二条勘察的范围、进度和质量_________。

  第三条甲方的义务

  1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

  2.在签订合同时,甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。

  3.甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

  4.甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

  5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

  6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

  7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。

  第四条乙方的义务

  1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

  2.乙方应于_________年_________月_________日进入现场勘察,_________年_________月_________日提交全部勘察资料,提交测量透明图_________份,提交工程地质报告书一式_________份(如甲方需要加英加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_________天以上,工期可顺延。

  第五条定金及勘察取费标准及拨付办法

  1.本工程按国家建委颁发的'《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为_________元。自本勘察合同生效后_________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的_________%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的_________%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

  2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收_________%的勘察费。

  第六条甲方的违约责任

  1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。

  2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。

  第七条乙方的违约责任

  1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。

  2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达_________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________‰的违约金。

  第八条纠纷的处理

  本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  第九条其它_________。

  本合同_________年_________月_________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份;合同副本一式_________份,送计委、建委、建行_________各留存一份。

  建设单位(甲方)(盖章):_________

  代表人(签字):_________

  联系人:__________

  通讯处:_________

  电话或电报:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  _________年____月____日

  勘察单位(乙方)(盖章):_________

  代表人(签字):_________

  联系人:_________

  通讯处:________

  电话或电报:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  _________年____月____日

建设工程勘察协议书4

  委托方:_________(以下简称甲方)

  承包方:_________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

  第三条 双方责任

  1.甲方责任

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

  委托初步设计应提出以下资料:

  ①经过批准的设计任务书,

  ②选址报告;

  ③规划要求;

  ④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

  ⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;

  ⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

  2.乙方责任

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的.设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。

  第四条 勘察设计取费

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。

  第五条 经济赔偿

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。(经批准生效)

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

  第七条 其它

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办的银行一份。

  建设单位(盖章):_________勘察设计单位(盖章):_________

  甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

  电话:_________电话:_________

  开户行:_________ 开户行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  通信地址:_________通信地址:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  市城乡建委设计科研处(盖章):_________市工商行政管理部门鉴证(盖章):_________

建设工程勘察协议书5

  工程名称:_____________________

  工程地点:______________________

  合同编号:________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:___________________

  发包人:________________________

  设计人:_____________________

  签订日期:______________________

  中华人民共和国建设部制定

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________

  设计人:__________________

  发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条本合同依据下列文件签订:

  1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

  ——————————————————————————————————

  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

  ——————————————————————————————

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

  ——————————————————————————————

  第五条本合同设计收费估算为_____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

  ____________________________

  说明:

  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

  2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

  3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。

  实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

  4.本合同履行后,定金抵作设计费。

  第六条双方责任

  6.1发包人责任:

  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

  6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

  6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

  6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

  6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

  6.2设计人责任:

  6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:

  6.2.3设计合理使用年限为年。

  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

  6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

  设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

  在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  6.2.6设计人应保护发包人的`知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

  如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

  第七条违约责任:

  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

  第八条其他

  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

  8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  8.8本合同一式_____份,发包人____份,设计人____份。

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

  8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  8.12其他约定事项:

  发包人名称:__________________(盖章)设计人名称:______________________(盖章)

  法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)

  委托代理人:_________________(签字)委托代理人:___________________(签字)

  住所:______________住所:__________________

  邮政编码:________________邮政编码:___________________

  电话:____________________电话:______________

  传真:_________________传真:_______________

  开户银行:_________________开户银行:___________________

  银行帐号:__________________银行帐号:_________________

建设工程勘察协议书6

  工程名称:_____________________

  工程地点:______________________

  合同编号:________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:___________________

  发包人:________________________

  设计人:_____________________

  签订日期:______________________

  中华人民共和国建设部制定

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________

  设计人:__________________

  发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条本合同依据下列文件签订:

  1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》都是我国建设领域的重要法规。这些法规对于规范建筑市场行为、保障人民利益、促进建筑领域长远发展起到了重要作用。在今后的建设过程中,我们应当严格依照这些法规要求,确保建设质量、保护环境,同时也要加强对建筑市场的监管和管理,为建筑产业的良性发展提供有力保障。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

  ——————————————————————————————————

  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

  ——————————————————————————————

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

  ——————————————————————————————

  第五条本合同设计收费估算为_____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

  ____________________________

  说明:

  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

  2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

  3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。

  实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

  4.本合同履行后,定金抵作设计费。

  第六条双方责任

  6.1发包人责任:

  6.1.1在本合同规定的时间内,发包人应当向设计人提交完整、正确的资料和文件,并对其及时限期负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。如果发包人提交的资料和文件超过规定的时间15天以内,设计人应按照合同第四条的规定顺延交付设计文件的时间;如果超过规定时间15天以上,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  6.1.2如果委托设计项目、规模或条件发生变更,或者提交的资料有误需要进行较大修改,导致设计师需要重新进行设计,双方需要重新协商签订补充协议(或重新签订合同)并明确相关条款。此外,发包人应该按照设计师实际耗费的工时向其支付额外的设计费用。在未签订合同前,如果发包人已经同意由设计师完成相关设计工作,则应根据收费标准支付相应的设计费用。

  6.1.3如果发包人要求设计人提前交付设计资料和文件,设计人能够按要求完成工作并提前交付时,发包人应该根据设计人的额外工作量支付额外的赶工费用。

  6.1.4发包人应为前往现场解决设计问题的工作人员提供必要的便利条件,包括但不限于工作生活和交通方面。

  6.1.5为了保护设计人的权益,发包人应该对设计人所提交的投标书、设计方案、文件、图纸、数据、计算软件和专利技术予以保密。除非得到设计人的同意,发包人不得擅自修改、复制或向第三方转让上述资料,也不能将其用于本合同之外的其他项目。如果违反了上述规定,发包人应承担相应的法律责任,并支付设计人的赔偿费用。

  6.2设计人责任:

  6.2.1作为一名设计师,我们应该遵守国家技术规范、标准、规程以及发包方的设计要求,以此为基础进行工程设计。并按照合同规定的时间节点,提交高质量、经过审核和验收的设计文件,并对其负责任。

  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:

  6.2.3设计合理使用年限为年。

  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

  6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

  根据合同规定,设计人应在规定的时间内交付设计资料和文件。一旦项目在本年内开始施工,设计人必须负责向发包人和施工单位进行设计交底,并在处理有关设计问题和参加竣工验收方面承担责任。

  在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  6.2.6作为设计人员,应该保护发包人的知识产权,不能向第三方透露或转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。这是我们作为专业人士和商业伙伴所必须遵守的道德准则。我们将严格遵守保密协议,并尽最大努力确保发包人的知识产权得到保护。

  如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

  第七条违约责任:

  7.1在合同履行期间,若发包人要求终止或解除合同,设计人未开始进行设计工作,则不退还发包人已支付的定金。若设计人已开始进行设计工作,则发包人应根据设计人已完成的实际工作量,支付相应的设计费用,若该阶段设计工作未达到一半,则支付该阶段设计费用的一半;若已超过一半,则应支付该阶段设计费用的全部。

  7.2发包方应根据合同第五条的规定按时支付设计费用,若逾期支付则每日应支付千分之二的逾期违约金。如逾期超过30天,设计方有权暂停下一阶段的工作,并书面告知发包方。若由于发包方上级部门或审批部门未审核设计文件或者合同项目因缓建而停止,发包方仍应按照7.1条规定支付设计费用。

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

  第八条其他

  8.1当发包人要求设计人在施工现场派遣专业人员协助解决问题时,应当另外签订技术咨询服务合同或补充协议。这样可以确保项目进展顺利,并且明确责任和义务,为双方的.合作提供更加可靠的保障。

  8.2本合同所采用的图纸标准应符合国家或地方相关规定,并由发包人支付购买费用。若设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的数量,设计人有权另行收取工本费。

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

  8.4委托人在引进项目的设计任务中要求与设计人合作,包括询价、对外谈判、国内外技术考察和建成投产等各个阶段的设计任务。设计人应参与其中,并由委托人支付出国费用,除制装费用外的其他费用。

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  8.8本合同一式_____份,发包人____份,设计人____份。

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

  8.10本合同生效后,双方应按照项目所在省级建设行政主管部门规定的程序进行备案。如有需要,双方可以前往项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。合同履行完毕后即自动终止。修改后内容仅供参考,请核实是否符合实际情况。

  8.11如有本合同未涉及的事宜,双方应另行签订补充协议。与本合同相关的一切书面文件,包括但不限于来往电报、传真和会议纪要等,均应视为本合同不可分割的组成部分,并具有同等法律效力。

  8.12其他约定事项:

  发包人名称:__________________(盖章)设计人名称:______________________(盖章)

  法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)

  委托代理人:_________________(签字)委托代理人:___________________(签字)

  住所:______________住所:__________________

  邮政编码:________________邮政编码:___________________

  电话:____________________电话:______________

  传真:_________________传真:_______________

  开户银行:_________________开户银行:___________________

  银行帐号:__________________银行帐号:_________________

建设工程勘察协议书7

  工程名称:__________

  工程地点:__________

  合同编号:__________

  设计证书等级:__________

  证书编号:__________

  发包人:__________

  承包人:__________

  签订日期:__________

  发包人:__________(甲方)

  承包人:__________ (乙方)

  发包人委托承包人承担的勘察设计工作,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条本合同签订依据

  1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》;

  1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章;

  1.3建设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2.1发包人给设计人的委托书;

  2.2发包人提交的基础资料(已有的技术资料等);

  2.3设计人采用的主要技术标准是:现行水利水电工程勘察设计使用的国家标准、行业标准以及相关法律法规。

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书;

  3.2发包人要求及委托书。

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、设计内容

  项目名称:

  工程规模:。

  项目的设计阶段:

  设计范围及内容:。

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:

  5.1工程现有的技术资料及图纸、项目概况。

  5.2对该项目的某些特定技术要求。

  5.3发包人不能按时提供上述资料的,设计人可以顺延提交成果时间。

  第六条设计人向发包人交付的成果、设计文件的份数及时间:

  6.1提交成果资料份数及时间

  承包人提交设计成果文件数量陆套;

  发包人下达项目勘测和设计任务之日起,提交勘测设计成果的服务期为20个日历天。

  6.2提交设计成果文件地点

  忻城县水利局

  第七条费用

  双方商定,设计费按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格〔20__〕10号)取费,在招标中,我公司的中标费率为%,最终工程的勘测设计费等于工程批复的勘测设计费金额×中标费率(%)。

  后附中标通知书。

  第八条支付方式

  8.1承包人完成设计任务并提交设计成果后,支付工程勘察设计费合同金额的`80%给承包人;

  8.2工程进场施工后,支付工程勘察设计费合同金额的15%给承包人;

  8.3工程完工后,支付工程勘察设计费合同金额的5%给承包人。

  8.4委托方通过银行转账方式支付上述费用,服务方负责开具合法发票。

  第九条双方责任

  9.1发包人责任

  9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件规定超过规定期限5天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2发包人应在接到设计人提交的设计报告后一个月内及时安排审查(超百万的工程及时向市局申请评审)。

  9.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工程量向设计人支付返工费。

  9.1.4在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之三的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

  9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  9.2设计人责任

  9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2初步设计初始阶段,对特性分析后,要向发包人就工程概况、可能的效益情况进行全面的汇报。

  9.2.3设计合理使用年限满足行业规范要求。

  9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取设计补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

  9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的万分之一。设计文件提交的时间以乙方提交设计文件的日期为准,由于上级审查文件及按上级要求修改调整文件的时间不计在提交文件时间之内。

  9.2.6设计人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的技术内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作。

  9.2.7设计人不能将本工程的设计工作转包给第三方。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条仲裁

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁时,由来宾市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12.1本合同双方签字盖章即生效,合同有效期为自合同签订之日至20__年12月31日,在合同有效期截止之日有已开展勘测设计工作但又未完成勘测设计的项目,针对该类项目合同期限可顺延半年(180天日历天)。

  12.2本工程项目中,设计人不得指定建设材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建设材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.5本合同双方签字盖章即生效,本合同一式陆份,发包人持肆份,设计人持贰份。

  12.6双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  此后无正文

  行政管理单位:__________设计人:__________

  法定代表人:__________法定代表人:__________

  发包人:__________或委托代理人:__________

  法定代表人:__________

  住所:__________住所:__________

  邮政编码: __________邮政编码: __________

  电话:__________电话:__________

  传真: __________传真:__________

  开户银行:__________开户银行:__________

  户名:__________户名:__________

  帐号:__________帐号:__________

【建设工程勘察协议书】相关文章:

建设工程勘察合同05-05

建设工程勘察合同02-03

建设工程勘察合同最新08-01

市建设工程勘察合同05-08

建设工程勘察设计合同05-30

建设工程勘察合同模板02-20

建设工程勘察合同[优选]11-14

最新建设工程勘察合同04-09

建设工程勘察合同(精选15篇)03-22

建设工程勘察合同(15篇)03-21

建设工程勘察协议书

  在现在的社会生活中,我们都跟协议有着直接或间接的联系,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编为大家收集的建设工程勘察协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

建设工程勘察协议书

建设工程勘察协议书1

  委托方:_________(以下简称甲方)

  承包方:_________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的相关规定,经过双方充分协商和一致意见,特此签订本合同。

  第一条委托方需要乙方进行工程勘察设计项目,该项目的具体名称、内容、规模和范围详细信息请参考附件中的委托勘察设计项目表。

  第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

  第三条双方责任

  1.甲方责任

  (一)根据每个设计阶段协议书的规定,我们将负责向乙方提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并确保所提供的时间、进度和资料的可靠性。

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

  进行委托初步设计时,需要提交以下资料:

  ①经过确认的设计任务书;

  ②选址报告;

  ③规划要求;

  ④经批准的原材料(或资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

  ⑤经批准的工艺设计资料和民用项目的使用要求;

  ⑥满足初步设计要求的勘测资料,以及科研获得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

  当委托进行施工图设计时,需要提交经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及与相关设备有关的技术资料。

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

  (四)为了有效地引进项目并完成设计任务,我们应该在从询价到建成投产的各个阶段吸纳承担相关设计任务的单位参与合作。这些阶段包括询价阶段、对外谈判阶段、国内外技术考察阶段以及最终的建成投产阶段。通过与相关单位的合作,我们可以确保项目的设计符合要求,并能够顺利实施。

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

  2.乙方责任

  (一)根据甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料,我将编制符合要求的`设计文件。根据双方协议书的规定,我将按时交付各阶段的设计文件,其中初步设计文件将提供六份,施工图设计文件将提供八份,并确保其质量符合标准。若需要增加设计文件的份数,将另行收取费用。同时,若需要复制供应标准图,也将另行收费。

  (二)乙方需要依据经过批准的设计任务书或上一阶段批准文件,以及相关的设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程和定额等要求,提出勘察技术要求并进行设计工作。同时,根据合同规定的进度和质量要求,提交设计文件,其中包括概念设计文件、预算文件、材料清单和设备清单。

  (三)经过上级主管部门的审查后,根据原定任务书的要求,在必要的范围内由乙方负责进行初步设计。如果原定任务书发生重大变更,需要重新进行设计,必须取得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,并经过双方协商后,订立新的合同。

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

  (六)勘察单位在进行工程测量、工程地质和水文地质等勘察工作时,必须遵守现行的标准、规范、规程和技术条例,并按照合同约定的进度和质量要求,提交勘察成果。

  第四条勘察设计取费

  根据国家相关规定和政策,乙方按照批准的勘察设计费用标准及办法来计算和收取相应的费用。一旦设计合同生效,甲方需要支付给乙方设计费的20%作为首付款。当乙方提交初步设计文件时,甲方再支付给乙方设计费的30%。最后,在乙方交付施工图设计文件时,甲方需全额支付剩余的设计费用。对于小型设计项目和复用设计项目,支付方式略有不同,分为两次支付设计费。在签订设计合同时,甲方需先支付20%的预付款作为定金,而在完成施工图设计时需要支付剩余的全部设计费用。感谢使用我们的服务,如有其他问题,请随时提问。

  合同生效后,甲方应在勘察开始前支付给乙方勘察费的30%作为预付款。当乙方完成勘察工作并交付勘察文件时,甲方应负责支付剩余的全部勘察费用。

  第五条经济赔偿

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

  2.如果甲方无法按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或者由于资料原因影响乙方的设计进度或导致需要进行设计修改,那么除了乙方能够推迟交付设计文件之外,甲方还应该根据乙方实际损失的工作日来支付相应的增补设计费用。具体计算方式是以每日产值三十元为基准。

  3. 由于特殊情况,甲方需要对设计进行修改,并经过乙方同意。除非另有约定,甲方应根据乙方实际的返工和修改工作量,支付额外的设计费用。

  4. 当甲方因特殊情况要求终止设计时,应立即以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后应立即停止设计工作。甲方已支付的定金将不予退还。若定金金额不足以支付已完成的设计进度部分费用,则甲方需按照实际完成的设计进度补交相应费用。

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  7.如勘察设计文件(图纸)交付时间延迟,双方应商议解决方案。若甲方延迟交付,则每延迟一天,甲方需支付相当于该阶段勘察设计费用的百分之一作为补偿。若甲方提前完成交付,则甲方应支付给乙方相当于该阶段设计费用的百分之_________作为提前完成的奖励。(经批准生效)

  8. 若甲方延迟支付勘察设计费,应按照实际延期天数累计计算逾期违约金。每天的逾期违约金为勘察设计费的1%,但每天的逾期违约金不得超过100元。

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

  第六条在合同执行过程中,若发生纠纷,双方应本着实事求是的原则进行友好协商,力图解决。如协商未果,可由各自主管部门组织调解。如果调解仍无法达成一致意见,可以申请工商局经济合同仲裁委员会进行调解仲裁,或者向人民法院提起诉讼寻求判决。

  第七条其它

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

  2. 本合同的附件中的委托勘察设计项目表和勘察设计协议书是本合同的重要组成部分,并具有相同的法律效力。

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办的银行一份。

  建设单位(盖章):_________勘察设计单位(盖章):_________

  甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

  电话:_________电话:_________

  开户行:_________开户行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  通信地址:_________通信地址:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  市城乡建委设计科研处(盖章):_________市工商行政管理部门鉴证(盖章):_________

建设工程勘察协议书2

  委托方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲方和乙方在互惠互利、自愿的原则下,友好协商并制订了以下条款:

  一、委托事项:

  甲方委托乙方为其进行:

  二、勘察设计费用:

  包干勘察设计费人民币:陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整(小写:67538.00元)

  三、付款方式:

  1、甲方在本合同签订后即付工程勘察设计费人民币:陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整(小写:67538.00元)。

  2、如甲方与乙方签订本工程的施工合同,已收取的设计费计入工程款内。

  四、工程勘察设计的时间、交付方式:

  乙方应在收到设计费款项后的5个工作日内向甲方提交完整的设计文件,包括概念文件、预算文件、材料清单以及设备清单,并以电子版形式进行提交。

  五、知识产权约定:

  1、当甲方完成对委托设计的所有费用支付后,甲方将获得设计文件(包括概念、预算文件、材料和设备清单)的`全部所有权、使用权和修改权。

  2、甲方在尚未结清余款前,不得享有对于该设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)的任何权利;如甲方在未付清余款的情况下私自使用或篡改乙方设计的文件导致侵权行为,乙方有权根据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  3、未被甲方采用的设计方案,知识产权仍归乙方所有;

  六、双方的权利及义务:

  1、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

  2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

  3、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

  4、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

  5、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

  七、违约责任:

  1、因甲方原因要求中途停止勘察设计工作的,已付工程勘察设计费不退还。

  2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的定金应当全部退回给甲方。

  3、乙方应向甲方提供本合同约定的所有工程设计文件。自甲方完成支付全部设计费之日起,双方解除本合同关系,但另有本合同其他条款约定的除外。

  八、合同生效:

  本协议共有两份,双方签字或盖章后生效。甲乙双方各自保留对方签署的合同一份,具有同等法律效力。除本协议明确约定外,其他事项由双方协商解决。

  甲方(盖章):用户公司乙方(盖章):

  代表:代表:

  开户行:开户行:

  账号:账号:

  签订日期:年 月 日

建设工程勘察协议书3

  建设单位:_________(以下简称甲方);

  勘察单位:_________(以下简称乙方)。

  为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_________。

  第二条勘察的范围、进度和质量_________。

  第三条甲方的义务

  1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

  2.在签订合同时,甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。

  3.甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

  4.甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

  5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

  6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

  7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。

  第四条乙方的义务

  1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

  2.乙方应于_________年_________月_________日进入现场勘察,_________年_________月_________日提交全部勘察资料,提交测量透明图_________份,提交工程地质报告书一式_________份(如甲方需要加英加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_________天以上,工期可顺延。

  第五条定金及勘察取费标准及拨付办法

  1.本工程按国家建委颁发的'《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为_________元。自本勘察合同生效后_________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的_________%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的_________%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

  2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收_________%的勘察费。

  第六条甲方的违约责任

  1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。

  2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。

  第七条乙方的违约责任

  1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。

  2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达_________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________‰的违约金。

  第八条纠纷的处理

  本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  第九条其它_________。

  本合同_________年_________月_________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份;合同副本一式_________份,送计委、建委、建行_________各留存一份。

  建设单位(甲方)(盖章):_________

  代表人(签字):_________

  联系人:__________

  通讯处:_________

  电话或电报:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  _________年____月____日

  勘察单位(乙方)(盖章):_________

  代表人(签字):_________

  联系人:_________

  通讯处:________

  电话或电报:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  _________年____月____日

建设工程勘察协议书4

  委托方:_________(以下简称甲方)

  承包方:_________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

  第三条 双方责任

  1.甲方责任

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

  委托初步设计应提出以下资料:

  ①经过批准的设计任务书,

  ②选址报告;

  ③规划要求;

  ④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

  ⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;

  ⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

  2.乙方责任

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的.设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。

  第四条 勘察设计取费

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。

  第五条 经济赔偿

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。(经批准生效)

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

  第七条 其它

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办的银行一份。

  建设单位(盖章):_________勘察设计单位(盖章):_________

  甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

  电话:_________电话:_________

  开户行:_________ 开户行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  通信地址:_________通信地址:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  市城乡建委设计科研处(盖章):_________市工商行政管理部门鉴证(盖章):_________

建设工程勘察协议书5

  工程名称:_____________________

  工程地点:______________________

  合同编号:________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:___________________

  发包人:________________________

  设计人:_____________________

  签订日期:______________________

  中华人民共和国建设部制定

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________

  设计人:__________________

  发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条本合同依据下列文件签订:

  1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

  ——————————————————————————————————

  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

  ——————————————————————————————

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

  ——————————————————————————————

  第五条本合同设计收费估算为_____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

  ____________________________

  说明:

  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

  2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

  3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。

  实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

  4.本合同履行后,定金抵作设计费。

  第六条双方责任

  6.1发包人责任:

  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

  6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

  6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

  6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

  6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

  6.2设计人责任:

  6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:

  6.2.3设计合理使用年限为年。

  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

  6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

  设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

  在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  6.2.6设计人应保护发包人的`知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

  如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

  第七条违约责任:

  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

  第八条其他

  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

  8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  8.8本合同一式_____份,发包人____份,设计人____份。

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

  8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  8.12其他约定事项:

  发包人名称:__________________(盖章)设计人名称:______________________(盖章)

  法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)

  委托代理人:_________________(签字)委托代理人:___________________(签字)

  住所:______________住所:__________________

  邮政编码:________________邮政编码:___________________

  电话:____________________电话:______________

  传真:_________________传真:_______________

  开户银行:_________________开户银行:___________________

  银行帐号:__________________银行帐号:_________________

建设工程勘察协议书6

  工程名称:_____________________

  工程地点:______________________

  合同编号:________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:___________________

  发包人:________________________

  设计人:_____________________

  签订日期:______________________

  中华人民共和国建设部制定

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________

  设计人:__________________

  发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条本合同依据下列文件签订:

  1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》都是我国建设领域的重要法规。这些法规对于规范建筑市场行为、保障人民利益、促进建筑领域长远发展起到了重要作用。在今后的建设过程中,我们应当严格依照这些法规要求,确保建设质量、保护环境,同时也要加强对建筑市场的监管和管理,为建筑产业的良性发展提供有力保障。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

  ——————————————————————————————————

  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

  ——————————————————————————————

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

  ——————————————————————————————

  第五条本合同设计收费估算为_____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

  ____________________________

  说明:

  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

  2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

  3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。

  实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

  4.本合同履行后,定金抵作设计费。

  第六条双方责任

  6.1发包人责任:

  6.1.1在本合同规定的时间内,发包人应当向设计人提交完整、正确的资料和文件,并对其及时限期负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。如果发包人提交的资料和文件超过规定的时间15天以内,设计人应按照合同第四条的规定顺延交付设计文件的时间;如果超过规定时间15天以上,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  6.1.2如果委托设计项目、规模或条件发生变更,或者提交的资料有误需要进行较大修改,导致设计师需要重新进行设计,双方需要重新协商签订补充协议(或重新签订合同)并明确相关条款。此外,发包人应该按照设计师实际耗费的工时向其支付额外的设计费用。在未签订合同前,如果发包人已经同意由设计师完成相关设计工作,则应根据收费标准支付相应的设计费用。

  6.1.3如果发包人要求设计人提前交付设计资料和文件,设计人能够按要求完成工作并提前交付时,发包人应该根据设计人的额外工作量支付额外的赶工费用。

  6.1.4发包人应为前往现场解决设计问题的工作人员提供必要的便利条件,包括但不限于工作生活和交通方面。

  6.1.5为了保护设计人的权益,发包人应该对设计人所提交的投标书、设计方案、文件、图纸、数据、计算软件和专利技术予以保密。除非得到设计人的同意,发包人不得擅自修改、复制或向第三方转让上述资料,也不能将其用于本合同之外的其他项目。如果违反了上述规定,发包人应承担相应的法律责任,并支付设计人的赔偿费用。

  6.2设计人责任:

  6.2.1作为一名设计师,我们应该遵守国家技术规范、标准、规程以及发包方的设计要求,以此为基础进行工程设计。并按照合同规定的时间节点,提交高质量、经过审核和验收的设计文件,并对其负责任。

  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:

  6.2.3设计合理使用年限为年。

  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

  6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

  根据合同规定,设计人应在规定的时间内交付设计资料和文件。一旦项目在本年内开始施工,设计人必须负责向发包人和施工单位进行设计交底,并在处理有关设计问题和参加竣工验收方面承担责任。

  在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  6.2.6作为设计人员,应该保护发包人的知识产权,不能向第三方透露或转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。这是我们作为专业人士和商业伙伴所必须遵守的道德准则。我们将严格遵守保密协议,并尽最大努力确保发包人的知识产权得到保护。

  如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

  第七条违约责任:

  7.1在合同履行期间,若发包人要求终止或解除合同,设计人未开始进行设计工作,则不退还发包人已支付的定金。若设计人已开始进行设计工作,则发包人应根据设计人已完成的实际工作量,支付相应的设计费用,若该阶段设计工作未达到一半,则支付该阶段设计费用的一半;若已超过一半,则应支付该阶段设计费用的全部。

  7.2发包方应根据合同第五条的规定按时支付设计费用,若逾期支付则每日应支付千分之二的逾期违约金。如逾期超过30天,设计方有权暂停下一阶段的工作,并书面告知发包方。若由于发包方上级部门或审批部门未审核设计文件或者合同项目因缓建而停止,发包方仍应按照7.1条规定支付设计费用。

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

  第八条其他

  8.1当发包人要求设计人在施工现场派遣专业人员协助解决问题时,应当另外签订技术咨询服务合同或补充协议。这样可以确保项目进展顺利,并且明确责任和义务,为双方的.合作提供更加可靠的保障。

  8.2本合同所采用的图纸标准应符合国家或地方相关规定,并由发包人支付购买费用。若设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的数量,设计人有权另行收取工本费。

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

  8.4委托人在引进项目的设计任务中要求与设计人合作,包括询价、对外谈判、国内外技术考察和建成投产等各个阶段的设计任务。设计人应参与其中,并由委托人支付出国费用,除制装费用外的其他费用。

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  8.8本合同一式_____份,发包人____份,设计人____份。

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

  8.10本合同生效后,双方应按照项目所在省级建设行政主管部门规定的程序进行备案。如有需要,双方可以前往项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。合同履行完毕后即自动终止。修改后内容仅供参考,请核实是否符合实际情况。

  8.11如有本合同未涉及的事宜,双方应另行签订补充协议。与本合同相关的一切书面文件,包括但不限于来往电报、传真和会议纪要等,均应视为本合同不可分割的组成部分,并具有同等法律效力。

  8.12其他约定事项:

  发包人名称:__________________(盖章)设计人名称:______________________(盖章)

  法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)

  委托代理人:_________________(签字)委托代理人:___________________(签字)

  住所:______________住所:__________________

  邮政编码:________________邮政编码:___________________

  电话:____________________电话:______________

  传真:_________________传真:_______________

  开户银行:_________________开户银行:___________________

  银行帐号:__________________银行帐号:_________________

建设工程勘察协议书7

  工程名称:__________

  工程地点:__________

  合同编号:__________

  设计证书等级:__________

  证书编号:__________

  发包人:__________

  承包人:__________

  签订日期:__________

  发包人:__________(甲方)

  承包人:__________ (乙方)

  发包人委托承包人承担的勘察设计工作,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条本合同签订依据

  1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》;

  1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章;

  1.3建设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2.1发包人给设计人的委托书;

  2.2发包人提交的基础资料(已有的技术资料等);

  2.3设计人采用的主要技术标准是:现行水利水电工程勘察设计使用的国家标准、行业标准以及相关法律法规。

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书;

  3.2发包人要求及委托书。

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、设计内容

  项目名称:

  工程规模:。

  项目的设计阶段:

  设计范围及内容:。

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:

  5.1工程现有的技术资料及图纸、项目概况。

  5.2对该项目的某些特定技术要求。

  5.3发包人不能按时提供上述资料的,设计人可以顺延提交成果时间。

  第六条设计人向发包人交付的成果、设计文件的份数及时间:

  6.1提交成果资料份数及时间

  承包人提交设计成果文件数量陆套;

  发包人下达项目勘测和设计任务之日起,提交勘测设计成果的服务期为20个日历天。

  6.2提交设计成果文件地点

  忻城县水利局

  第七条费用

  双方商定,设计费按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格〔20__〕10号)取费,在招标中,我公司的中标费率为%,最终工程的勘测设计费等于工程批复的勘测设计费金额×中标费率(%)。

  后附中标通知书。

  第八条支付方式

  8.1承包人完成设计任务并提交设计成果后,支付工程勘察设计费合同金额的`80%给承包人;

  8.2工程进场施工后,支付工程勘察设计费合同金额的15%给承包人;

  8.3工程完工后,支付工程勘察设计费合同金额的5%给承包人。

  8.4委托方通过银行转账方式支付上述费用,服务方负责开具合法发票。

  第九条双方责任

  9.1发包人责任

  9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件规定超过规定期限5天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2发包人应在接到设计人提交的设计报告后一个月内及时安排审查(超百万的工程及时向市局申请评审)。

  9.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工程量向设计人支付返工费。

  9.1.4在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之三的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

  9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  9.2设计人责任

  9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2初步设计初始阶段,对特性分析后,要向发包人就工程概况、可能的效益情况进行全面的汇报。

  9.2.3设计合理使用年限满足行业规范要求。

  9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取设计补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

  9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的万分之一。设计文件提交的时间以乙方提交设计文件的日期为准,由于上级审查文件及按上级要求修改调整文件的时间不计在提交文件时间之内。

  9.2.6设计人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的技术内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作。

  9.2.7设计人不能将本工程的设计工作转包给第三方。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条仲裁

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁时,由来宾市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12.1本合同双方签字盖章即生效,合同有效期为自合同签订之日至20__年12月31日,在合同有效期截止之日有已开展勘测设计工作但又未完成勘测设计的项目,针对该类项目合同期限可顺延半年(180天日历天)。

  12.2本工程项目中,设计人不得指定建设材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建设材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.5本合同双方签字盖章即生效,本合同一式陆份,发包人持肆份,设计人持贰份。

  12.6双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  此后无正文

  行政管理单位:__________设计人:__________

  法定代表人:__________法定代表人:__________

  发包人:__________或委托代理人:__________

  法定代表人:__________

  住所:__________住所:__________

  邮政编码: __________邮政编码: __________

  电话:__________电话:__________

  传真: __________传真:__________

  开户银行:__________开户银行:__________

  户名:__________户名:__________

  帐号:__________帐号:__________

【建设工程勘察协议书】相关文章:

建设工程勘察合同05-05

建设工程勘察合同02-03

建设工程勘察合同最新08-01

市建设工程勘察合同05-08

建设工程勘察设计合同05-30

建设工程勘察合同模板02-20

建设工程勘察合同[优选]11-14

最新建设工程勘察合同04-09

建设工程勘察合同(精选15篇)03-22

建设工程勘察合同(15篇)03-21